33727_PL13632_projetloitexte.pdf
Retour à la listeInformations
Importé le: 21/01/2026 10:00
Statut: Traité
Voir les résumés par perspective
Fonctionnalités avancées
Résumé
### Résumé du projet de loi
**1. Titre et référence :**
PL 13632 - Projet de loi présenté par le Conseil d’Etat, déposé le 21 mai 2025.
**2. Objectif principal :**
Ouvrir un crédit supplémentaire d’investissement de 21 600 000 francs en complément à la loi 13170, pour la construction de 2 pavillons et 5 extensions modulaires destinés au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, sur des sites existants dans les communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix.
**3. Modifications législatives proposées et leur portée :**
- **Article 1 :** Ouverture d'un crédit supplémentaire de 21 600 000 francs.
- **Article 2 :** Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2025.
- **Article 3 :** Amortissement calculé chaque année sur la valeur d'acquisition selon la méthode linéaire.
- **Article 4 :** La loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
**4. Discussions ou avis exprimés dans le document :**
Le document ne mentionne pas de discussions ou d'avis exprimés par une majorité ou une minorité concernant le projet de loi.
**5. Implications principales de ce projet :**
- Répondre à la forte pression sur la disponibilité des locaux scolaires due à l'augmentation des effectifs et à la nécessité de compenser le retard dans la construction de nouveaux bâtiments.
- Permettre la mise à disposition de salles de classe supplémentaires pour garantir l'accueil des élèves dans les années à venir.
- Prendre en compte l'augmentation des coûts de construction et des offres d'entreprises, justifiant le besoin d'un crédit supplémentaire.
Texte extrait
GRAND CONSEIL
de la République et canton de Genève
PL 13632
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 21 mai 2025
Projet de loi
ouvrant un crédit supplémentaire d’investissement de
21 600 000 francs à la loi 13170 ouvrant un crédit
d’investissement de 65 500 000 francs en vue de la construction
de 2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, sur des
sites existants, sur les communes de Genève, Chêne-Bougeries,
Thônex, Meyrin et Versoix
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 15 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du
4 octobre 2013,
décrète ce qui suit :
Art. 1.
Crédit supplémentaire d'investissement
Un crédit supplémentaire d'investissement de 21 600 000 francs est ouvert au
Conseil d’Etat en complément à la loi 13170 ouvrant un crédit
d'investissement de 65 500 000 francs en vue de la construction de
2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse, sur des sites existants, sur les
communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix, du 16
décembre 2022.
Art. 2
Budget d'investissement
1
Ce crédit d'investissement de 21 600 000 francs sera réparti en tranches
annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2025 sous les politiques
publiques F – Formation.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.25
PL 13632
2/93
L'exécution de ce crédit est suivie au travers de numéros de projets
correspondant au numéro de la présente loi.
2
Art. 3
Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de
fonctionnement.
Art. 4
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
3/93
PL 13632
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Préambule
Le présent projet de loi a pour but de mettre à la disposition de l'office
cantonal des bâtiments (OCBA) un budget supplémentaire de
21 600 000 francs à la loi 13170 ouvrant un crédit d'investissement de
65 500 000 francs en vue de la construction de 2 pavillons et 5 extensions
modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et
de la jeunesse, sur des sites existants, sur les communes de Genève, ChêneBougeries, Thônex, Meyrin et Versoix, du 16 décembre 2022.
2. Besoins du DIP
Pour rappel, le système scolaire de notre canton est aujourd'hui soumis à
une très forte pression en termes de disponibilité de locaux. Les principales
raisons sont l'importante augmentation des effectifs et le fort taux
d'occupation actuel des bâtiments scolaires.
L'augmentation du nombre de logements prévue dans le canton a pour
conséquence directe des hausses d'effectifs à moyen terme, qui, s’ils étaient
prévus sous forme de projections, n’ont pas pu se répercuter sur la
construction de bâtiments neufs, qui accusent de forts retards. Dans la
période actuelle, soumise à de forts changements et évolutions, les
projections d'évolution de la population résidante nous permettent d'avoir une
vision globale à 15-20 ans, et précise à 4-6 ans. Les renseignements
démographiques deviennent fiables quelque 2 ans avant une rentrée prévue
(sauf accident comme le COVID-19 ou une crise migratoire), mais la solidité
des projections à 10 ans est suffisamment étayée pour anticiper le besoin.
Il est actuellement nécessaire de procéder à l'application d'autres solutions
transitoires permettant, dans un premier temps, de compenser le retard de la
mise à disposition du futur cycle d’orientation (CO) sur les sites de Balexert
et de Bernex. La construction de 7 extensions sur des sites existants de
bâtiments du CO a pour but de garantir les rentrées scolaires des années à
venir, à court et à moyen termes, en mettant à disposition des CO des salles
de classe supplémentaires.
Lors des rentrées 2023 et 2024, le DIP a été en mesure d’accueillir tous
les élèves du CO, car l'augmentation des effectifs a été couverte, d'une part,
par l’agrandissement du CO des Coudriers et, d'autre part, par la mise à
disposition de 3 pavillons de 8 classes, qui ont été réalisés sur les sites du CO
PL 13632
4/93
des Voirets et du CO de la Florence à la rentrée 2022, et sur le site du CO de
Vuillonnex à la rentrée 2023 (L 12460).
Actuellement, la situation est plus critique, en raison des augmentations
prévues d'ici 2028, d'environ 1 600 élèves, ce qui devrait permettre de
compter sur 21 bâtiments, alors qu’il n’y en a que 19 actuellement. Dans
cette perspective, parfaitement étayée sur le plan prévisionnel, sachant le
retard des 2 CO de Bernex et de Balexert, il est indispensable d’offrir des
espaces transitoires et de maintenir, au prix de travaux de rénovation lourds,
le CO du Renard sur site.
Au vu de la situation difficile à laquelle le CO est confronté à court terme,
et pour ne pas péjorer de manière significative les conditions d'enseignement,
le Conseil d'Etat a proposé, en urgence, la construction d'extensions
supplémentaires (de 12 classes en moyenne) sur plusieurs sites de CO
existants.
Des explications plus détaillées figurent dans l'exposé des motifs de la
loi 13170.
3. Objectifs de la loi 13170
La loi 13170 a pour but de permettre la réalisation urgente et la mise en
service de 7 extensions de bâtiments existants du cycle d'orientation du DIP.
Chaque site est différent et comporte ses propres spécificités, ce qui a donné
lieu à des projets variés en termes d'architecture, de morphologie et
d'intégration. Pour mémoire, les sites existants ayant été sélectionnés pour
recevoir une extension sont :
– le CO de la Golette, à Meyrin;
– le CO de Sécheron, à l'avenue Blanc;
– le CO des Colombières, à Versoix;
– le CO de la Gradelle, à Chêne-Bougeries;
– le CO du Foron, à Thônex;
– le CO de Cayla, dans le quartier des Charmilles;
– le CO de l'Aubépine, dans le quartier de la Roseraie.
Le budget de la loi 13170, qui se monte à 65,5 millions de francs, a été
élaboré début 2022, lorsqu'a débuté la guerre en Ukraine.
La loi 13170 a été adoptée le 16 décembre 2022, ce qui a permis
d'effectuer dès janvier 2023 les appels d'offres (marchés publics) pour
sélectionner les mandataires chargés des phases d'exécution. Dès
l'adjudication des mandats, les études pour la préparation à l'exécution (plans
5/93
PL 13632
d'exécution et cahiers de soumissions) ont été lancées, leurs durées ont varié
en fonction des sites et de la complexité des différents projets.
Actuellement, les offres d'entreprises relatives au gros-œuvre sont
rentrées pour la plupart des réalisations et certains chantiers ont démarré
durant les vacances d'été 2024. Il est à relever qu'un faible nombre d'offres a
été rendu, d'une manière générale, péjorant la mise en concurrence interentreprises. Les montants des adjudications sont élevés.
Vu l'urgence pour le DIP de mettre à disposition des écoles ces nouveaux
locaux, l’OCBA poursuit les processus en cours. Parallèlement, la
commission des travaux du Grand Conseil a été informée de la situation, par
courrier du Conseil d'Etat du 14 août 2024, et elle a auditionné l'OCBA le
10 septembre 2024.
Concernant le type de constructions prévues, il sied de rappeler que les
7 réalisations sont prévues en ossature bois et sont conçues pour se conformer
aux dernières lois, normes, règlements et directives en vigueur, notamment la
« très haute performance énergétique – THPE-2000W », conformément au
devoir d'exemplarité des bâtiments publics.
4. Raisons du dépassement budgétaire de la loi 13170
4.1. Augmentation du prix de la construction
Les indices suisses des prix de la construction de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), qui étaient relativement stables entre 2011 et 2020, ont
fortement augmenté ces 3 dernières années. En effet, entre octobre 2020 et
avril 2024, l'indice a augmenté de plus de 16% (indice suisse des prix de la
construction, région lémanique, nouvelle construction). L'indice des prix
genevois à la construction de bâtiments administratifs a progressé de manière
identique (graphique ci-après). Les crises actuelles (guerre en Europe) ou
récentes (Covid-19) ont généré ou maintenu une forte tension sur les matières
premières.
PL 13632
6/93
4.2. Augmentation du prix des offres d'entreprises
Depuis 2023, l'OCBA constate que les montants des offres d'entreprises
relatives à ses chantiers ont significativement augmenté. D'après les
informations que l'OCBA a pu recueillir auprès des prestataires, cela
résulterait de différents facteurs :
– d'une manière générale, les entreprises affirment avoir suffisamment de
travail, en particulier le gros-œuvre. De ce fait, les tarifs proposés sont
plus élevés;
– le nombre de constructions en ossature bois ayant considérablement
augmenté ces 3 dernières années, il y a une forte tension sur la matière
première et sur l'occupation des entreprises de construction bois;
– suite à la pandémie de 2020, suivie par la guerre en Ukraine début 2022,
un grand nombre d'entreprises du secteur ont préféré stabiliser leur taille
(maintien du nombre d’employées et employés), estimant que, ces
dernières années, le marché est devenu trop instable. Elles n'optent pas
pour une croissance proportionnelle à l'augmentation de la demande.
L'OCBA estime que le surcoût résultant de cette situation est compris
entre + 5% et + 20% selon les chantiers et les corps de métier.
7/93
PL 13632
4.3. Cumul des 2 facteurs précédents
La combinaison des 2 facteurs cités précédemment a généré des
augmentations des offres d'entreprises pouvant atteindre + 35% par rapport à
la période 2020-2021. Les offres d'entreprises qui sont déjà rentrées pour les
travaux des 7 extensions ont confirmé ces éléments, de même que les offres
qui sont récemment rentrées pour d'autres réalisations de l'OCBA.
5. Etat d'avancement des différents projets
Les processus des différents projets étant à des degrés d'avancement
différents, il figure ci-après une description sommaire de chaque projet, un
point de situation et un tableau relatif aux écarts financiers.
Extension du CO de Cayla
Le nouveau bâtiment sur le site du CO de Cayla est implanté à proximité
du bâtiment principal, sur une partie de la zone engazonnée. Il est composé
d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Chaque niveau est constitué de 4 salles et
d'un sanitaire hommes/femmes, et il est desservi par un escalier ainsi que par
un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
La structure et les façades (bardage) sont en bois. L'alimentation en eau,
l'évacuation ainsi que le raccordement électrique se feront sur le bâtiment
existant. Une pompe à chaleur couvrira les besoins du pavillon et des
panneaux photovoltaïques seront installés en toiture.
L'autorisation de construire a été délivrée en juin 2024. La construction de
cet édifice est confiée à une entreprise générale qui a remporté le marché
public.
Cette réalisation respecte le budget prévu dans la loi 13170 et devrait être
achevée en décembre 2025. Il semblerait que l'entreprise adjudicatrice ait fait
des efforts conséquents pour proposer un prix très économique, ce qui n'est
pas le cas des marchés des autres projets.
Situation financière :
Crédit voté
Coût prévisionnel
Ecart
6 296 498 francs
5 396 498 francs
- 900 000 francs
PL 13632
8/93
Extension du CO de l’Aubépine
Dans la loi 13170, l'extension sur le site du CO de l’Aubépine est prévue
sous la forme d'un nouveau bâtiment situé à proximité du bâtiment principal,
implanté sur le terrain de basket existant, qui est le seul lieu d'implantation
possible sur ce site.
Ce projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire en été
2024, qui n’a, cependant, pas été délivrée. La disposition sur le site ne
répondait pas à toutes les exigences en matière d'intégration urbaine; par
conséquent un édifice n'était pas souhaitable en ce lieu.
Face à ce constat, l'OCBA et le DIP ont travaillé sur une première
alternative, sous la forme d'une surélévation de 12 classes sur les toits de
l'école existante. Cette variante, présentée de manière succincte à la
commission des travaux du Grand Conseil le 10 septembre 2024, présentait
un inconvénient majeur au niveau de son coût. En effet, ce projet a été chiffré
à environ 18 millions de francs, en raison de la morphologie irrégulière du
bâtiment existant (architecture dite « en peigne »), impliquant de réaliser la
surélévation sous la forme de 2 ouvrages distincts reliés par des espaces de
circulation imposants.
Finalement, une autre alternative a été étudiée, moins chère, consistant à
réaliser une surélévation de taille modeste pour un programme de 6 classes,
disposée sur l'édifice à l'extrême sud. Cette variante permet de réaliser un
ouvrage relativement simple, beaucoup plus rationnel, reproduisant la
typologie de l'étage qui est en-dessous.
Ce projet a été validé par le DIP. Les 6 classes supplémentaires
permettront d'améliorer de manière significative la capacité du CO de
l’Aubépine.
Cette variante a été retenue et fera l'objet d'une demande d'autorisation de
construire en juillet 2025.
Situation financière :
290 790
DG actualisé
en francs
TTC
342 189
Ecart
en francs
TTC
51 399
DG initial en
francs TTC
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3 810 566
4 306 147
495 580
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
323 100
133 128
– 189 972
5. Frais secondaires
35 541
837 149
801 608
9/93
PL 13632
6. Honoraires
663 668
867 812
204 144
Total TTC
5 123 665
6 486 425
1 362 759
Renchérissement
355 000
477 435
122 435
Divers et imprévus
260 617
564 928
304 311
CRAS
127 204
163 829
36 625
Total TTC construction
5 866 486
7 692 616
1 826 130
Mobilier à usage général
186 575
186 575
0
Informatique
22 200
22 200
0
Total TTC équipement
208 775
208 775
0
6 075 261
7 901 391
1 826 130
Total projet TTC
Surélévation du CO de la Golette
La surélévation est disposée sur le corps du bâtiment de liaison qui
distribue, au nord, les 2 ailes existantes des classes et, au sud, les 3 salles de
gym du CO. Ce parti pris permet de préserver les surfaces foncières du site et
les espaces de préau. Sa structure en cadre de bois enjambe le bâtiment, sans
le toucher. Ce projet intègre la réalisation de circulations verticales, qui
permettent à la fois de créer la liaison avec les 2 bâtiments de classes et de
rendre ceux-ci accessibles aux personnes à mobilité réduite, grâce à
2 ascenseurs.
Le programme des locaux comprend 13 salles de classe standards, 1 salle
d’informatique, un espace polyvalent, des sanitaires et des bureaux. Le
programme intègre également la médiathèque, qui est actuellement logée
dans un pavillon vétuste au centre du préau, qui sera démoli. L'alimentation
énergétique est assurée par la production actuelle du site, qui provient du
réseau de chauffage à distance (CAD) des Services industriels de Genève
(SIG).
L'autorisation de construire a été délivrée en mai 2023. Le chantier est en
cours; il a démarré en août 2024. La plupart des prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
PL 13632
10/93
Situation financière :
DG initial en
francs TTC
195 000
DG actualisé
en francs TTC
832 027
Ecart
en francs TTC
637 027
9 166 073
12 467 443
3 301 371
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
141 250
378 350
237 100
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
5. Frais secondaires
4 052
169 558
165 506
6. Honoraires
1 900 465
1 944 004
43 539
Total TTC
11 406 840
15 791 382
4 384 543
Renchérissement
504 000
504 000
0
Divers et imprévus
1 171 449
1 390 676
219 227
CRAS
285 069
453 033
167 964
Total TTC construction
13 367 358
18 139 091
4 771 734
Mobilier à usage général
219 955
219 955
0
Informatique
21 560
21 560
0
Total TTC équipement
241 515
241 515
0
13 608 873
18 380 606
4 771 734
Total projet TTC
Surélévation du CO de Sécheron
La surélévation est disposée sur les toitures des salles de gym existantes,
permettant ainsi de préserver les surfaces foncières du site. Cela met en
relation directe les nouvelles salles de classe avec celles du bâtiment existant,
sans empiéter sur le préau principal.
Le nouvel édifice, en bois, est disposé sur une structure métallique
répartissant les charges sur la toiture existante. Le programme est réparti sur
un seul niveau, distribué par une coursive et des escaliers indépendants. Un
second accès directement relié au bâtiment existant, par une passerelle,
garantit l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les murs de séparation entre les classes seront en terre crue, assurant ainsi
le confort acoustique et une bonne inertie thermique, tout en contribuant à
l'usage de matériaux écologiques et durables. Le chauffage de la surface
énergétique supplémentaire de l'extension est absorbé par les installations
existantes de l'école.
11/93
PL 13632
L'autorisation de construire a été délivrée en mai 2022. Le chantier est en
cours, il a démarré en août 2024. La plupart des prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
DG initial en
francs TTC
2 257 083
DG actualisé
en francs TTC
1 322 744
Ecart
en francs TTC
– 934 339
4 530 741
10 094 364
5 563 623
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
215 400
108 100
– 107 300
5. Frais secondaires
144 961
162 916
17 955
6. Honoraires
1 400 645
2 154 693
754 048
Total TTC
8 548 830
13 842 817
5 293 987
Renchérissement
372 000
372 000
0
Divers et imprévus
874 027
1 135 387
261 360
CRAS
210 096
396 717
186 621
Total TTC construction
10 004 953
15 746 921
5 741 968
Mobilier à usage général
176 431
176 431
0
Informatique
13 420
13 420
0
Total TTC équipement
189 851
189 851
0
10 194 804
15 936 772
5 741 968
Total projet TTC
Surélévation du CO des Colombières
L'extension sera disposée sur les toitures des salles de gym existantes,
permettant ainsi de préserver les surfaces foncières du site, sans empiéter sur
le préau principal.
Le nouvel édifice, en bois, sera disposé sur une structure métallique
répartissant les charges sur la toiture et les murs des salles de gym situées en
dessous. Le programme est réparti sur un seul niveau distribué, depuis le
préau, par 2 escaliers situés à l'axe des interstices des salles de gym.
Les murs de séparation entre les classes seront réalisés par un double mur
en terre crue, assurant ainsi le confort acoustique et une bonne inertie
thermique, tout en contribuant à l'usage de matériaux écologiques et durables.
PL 13632
12/93
L'autorisation de construire a été délivrée en août 2023. Le chantier a
démarré en février 2025. Les projections financières indiquent que le budget
prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
440 000
294 140
– 145 860
7 864 000
9 068 813
1 204 812
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
68 000
834 829
766 829
5. Frais secondaires
90 065
135 743
45 678
6. Honoraires
1 674 400
1 865 619
191 219
Total TTC
10 136 465
12 199 144
2 062 678
Renchérissement
444 000
444 000
0
Divers et imprévus
1 040 667
1 141 517
100 850
251 160
349 839
98 679
Total TTC construction
11 872 292
14 134 499
2 262 207
Mobilier à usage général
177 876
177 876
0
CRAS
Informatique
13 570
13 570
0
Total TTC équipement
191 446
191 446
0
12 063 738
14 325 945
2 262 207
Total projet TTC
Surélévation du CO du Foron
L'extension du CO du Foron est disposée sur le corps de bâtiment de la
partie nord de l'école, afin de se mettre dans la prolongation de l'aile qui
comporte les salles de classe.
Ce parti pris permet de préserver les surfaces foncières du site et les
espaces des préaux. Afin d'éviter de devoir renforcer la structure du bâtiment
existant, où se situe l'appartement du concierge, la surélévation (en bois) est
portée par 2 grandes poutres en treillis, qui font la mesure des 2 façades
longitudinales. Celles-ci sont supportées par 4 poteaux situés à l'extérieur de
l'enveloppe du bâtiment existant. L'ensemble du programme vient s'insérer
sur 2 niveaux, entre les 2 poutres.
13/93
PL 13632
Chaque niveau sera dans la continuité du premier et du deuxième étage de
classes existants, afin de profiter des circulations verticales. Un escalier,
extérieur, parallèle à la façade, sera réalisé afin de répondre aux normes
incendie.
Le programme des locaux comprend 11 salles de classe standards, 1 salle
d’informatique, 1 bureau, 1 salle de rangement, 2 sanitaires pour personnes à
mobilité réduite et 2 sanitaires hommes et femmes. L'alimentation
énergétique sera assurée par la production actuelle du site.
L'autorisation de construire a été délivrée en novembre 2023. Le chantier
va démarrer en juillet 2025, la préparation à l'exécution est en cours.
Quelques prestations ont déjà été adjugées (mandataires et entreprises) et les
projections financières indiquent que le budget prévu dans la loi 13170 sera
dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3. Equipements d'exploitation
4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
6. Honoraires
Total TTC
Renchérissement
Divers et imprévus
CRAS
Total TTC construction
Mobilier à usage général
Informatique
Total TTC équipement
Total projet TTC
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
195 000
761 500
566 500
5 671 819
8 591 800
2 919 981
0
0
0
79 500
625 000
545 500
48 750
132 513
83 763
1 189 264
1 665 089
475 825
7 184 333
11 775 902
4 591 569
497 000
497 000
0
683 350
912 928
229 578
178 389
337 658
159 269
13 523 489
4 980 417
8 543 072
189 721
189 721
0
19 050
19 050
0
208 771
208 771
0
8 751 843
13 732 260
4 980 417
PL 13632
14/93
Surélévation du CO de la Gradelle
Il s'agira de surélever d'un niveau 2 bâtiments de classes situés au sud du
site. Les ouvrages auront, au final, 2 niveaux sur rez-de-chaussée. La parcelle
ne disposant plus d'espaces libres hormis les terrains de sport, il s'agit de la
seule alternative possible afin de pouvoir répondre aux besoins de nouvelles
classes.
Chaque surélévation (en bois) comportera 6 classes et des sanitaires.
L'une des surélévations aura 1 bureau et l'autre 1 salle d’informatique en
complément. L'ascenseur, situé dans l'un des bâtiments, sera prolongé et la
galerie reliant les 2 ouvrages sera surélevée, afin d'assurer l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite à l'ensemble des salles. Une pompe à chaleur
(PAC) est prévue pour chauffer les extensions.
L'autorisation de construire a été délivrée en septembre 2024. Le chantier
va démarrer en été 2025, par la mise en place de 8 classes provisoires
permettant de libérer temporairement les locaux situés sous la surélévation.
La préparation à l'exécution est en cours. Quelques prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3. Equipements d'exploitation
4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
6. Honoraires
Total TTC
Renchérissement
Divers et imprévus
CRAS
Total TTC construction
Mobilier à usage général
Informatique
Total TTC équipement
Total projet TTC
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
845 595
486 451
– 359 144
4 820 455
7 458 907
2 638 452
0
0
0
0
86 480
86 480
32 498
118 911
86 413
1 133 210
1 362 060
228 850
6 831 758
9 512 809
2 681 051
474 000
474 000
0
696 756
830 809
134 053
169 982
272 423
102 441
8 172 496
11 090 041
2 917 545
192 867
192 867
0
18 620
18 620
0
211 487
211 487
0
8 383 983
11 301 528
2 917 545
15/93
PL 13632
6. Bilan financier global et projections
Le dépensé au 31 décembre 2024 s'élève à 12,5 millions de francs. Bien
que des chantiers soient déjà en cours, il reste des prestations du second
œuvre à adjuger et à commander.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la situation financière
générale incluant les 7 réalisations :
Site
CO de Cayla
CO des Aubépine
CO des Colombières
CO du Foron
CO de la Golette
CO de la Gradelle
CO de Sécheron
Total HT
TVA, y.c adaptation TVA
Total TTC
Divers et imprévus
Renchérissement
Activation de la charge salariale du
personnel interne (2,9%)
Total TTC
Arrondi à
Montant complémentaire
(en francs)
– 832 562
1 305 772
1 882 603
4 222 836
4 016 807
2 456 686
4 880 141
17 932 283
1 544 304
19 476 587
1 252 718
122 435
751 599
21 603 339
21 600 000
7. Charges de fonctionnement induites
Au terme du projet, les charges financières récurrentes pour une année
complète représentent 297 000 francs d'intérêts. A cela s'ajoutent les
amortissements de 540 000 francs.
Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur les autres charges de
fonctionnement induites (charges d’exploitation).
PL 13632
16/93
8. Conclusion
Le Conseil d’Etat sollicite le Grand Conseil pour l'octroi d'un montant
supplémentaire de 21 600 000 francs TTC, nécessaire aux travaux
mentionnés sous chiffre 3, en application des articles 32, 33 et 34 de la loi sur
la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF;
rs/GE D 1 05).
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des dépenses et recettes d’investissement
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement
4) Préavis technico-économique
17/93
PL 13632
ANNEXE 1
PL 13632
18/93
22.04.2025
19/93
PL 13632
PL 13632
20/93
22.04.2025
ANNEXE 2
PL 13632
ANNEXE 3
22.04.2025
21/93
PL 13632
22/93
ANNEXE 4
Etat: 07.03.2025
Version finale V01
EXPERTISE ECONOMIQUE
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Office cantonal des Bâtiments (OCBA) - Genève
Estimation préliminaire sommaire du projet basée sur l'étude de faisabilité, avec un degré de précision à
+/-20%
Mandant:
Office cantonal des Bâtiments (OCBA)
Rte des Jeunes 1A,
CH - 1227 Les Acacias (Genève)
Auteur du rapport
IEC SA
Rue des Terreaux 23
CH - 1003 Lausanne
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
Tél. 021 340 64 40
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Office cantonal des Bâtiments (OCBA) - Genève
Estimation préliminaire sommaire du projet basée sur l'étude de faisabilité, avec un degré de précision à +/-20%
Etat: 07.03.2025
CONTENU
Page
1 - DONNEES GENERALES SUR PROJET
2
2 - HYPOTHESES DE COÛTS / DESCRIPTIF DES TRAVAUX, HONORAIRES ET FRAIS
4
3 - QUANTITES
5
4 - ESTIMATION PRELIMINAIRE SOMMAIRE
6
5 - COMPARATIF COÛT FAZ ARCHITECTES - IEC
7
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA
7
1
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
23/93
PL 13632
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
1 - DONNEES GENERALES SUR PROJET
1.1 Objectifs
Dans le cadre du présent mandat, l'expert économiste IEC SA a pris connaissance de l'étude de faisibilité établie par le bureau FAZ architectes de Lausanne pour atteindre les objectifs suivants:
• Etablir une estimation préliminaire sommaire des coûts de construction avec un degré de précision à +/- 20%.
• Rapport d'expertise en complément à l'étude cité.
1.2 Documents de base
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu de l'OCBA les documents suivants :
- A01_Projet_Courrier-Accomp_1270961.pdf
- A02_Projet_Plan-base-1-2500_1270977.pdf
- A03_Projet_Plan-cadastral_1270978.pdf
- A03_Projet_Plan-cadastral_1270981.pdf
- A04_Projet_Plan_1271002.pdf
- A04_Projet_Plan_1271003.pdf
- A04_Projet_Plan_1271004.pdf
- A04_Projet_Plan_1271005.pdf
- A04_Projet_Plan_1271006.pdf
6 - RECOMMANDATION
AUB2_241202_dossierDU
CA_DEp16.pdf
BUREAU IEC SA
- Documents scannés.pdf
Le projet est constitué d'un seul objet (pas de découpage par objet).
1.3 Méthode appliquée et commentaires
L’évaluation économique est structurée suivant la méthode du code de frais par éléments (CFE).
Cette méthode est basée sur deux critères associés :
- les quantités de référence définissant la volumétrie du bâtiment ;
- les valeurs de référence (V.R) appliquées aux quantités de référence, reflétant le niveau qualitatif du bâtiment.
Prestations effectuées par 2 experts économistes: quantités et coûts vérifiés suivant le principe des 4 yeux.
- Estimation des coûts avec indication des valeurs de références (VR) par rapport à la lecture et à l'interprétation des informations de l'étude de faisabilité.
- Mesures des quantités selon la SIA 416 (surface plancher SP et volume bâti VB), y compris les surfaces de parois extérieures, de toitures, de balcons, de dalles de fonds et du nombre d'ascenseurs selon les macro-éléments (méthode CFE).
IEC ne prend pas position sur le programme des locaux et leurs surfaces y relatives.
Hypothèses d'IEC concernant divers éléments constructifs:
En l'absence d'un descriptif de travaux, IEC a fait des hypothèses qui devront être confirmées à la réception d'un cahier des charges plus précis avec l'aide de mandataires spécialisés.
1. Structure:
Structure modulaire en bois selon l'étude de faisabilité.
Travaux pris en compte concernant la surélévation (surface de plancher de 764 m2):
- Adaptation revêtement toiture (budget de CHF 76'400 HT pour environ 1/3 de la toiture à refaire par rapport au revêtement).
- Réalisation d'une tremie pour un nouvel escalier et ascenseur
- Nouvelle dalle au 3ème étage sur la toiture existante (nouvelle dalle sur vide technique d'environ 35/40 cm, voir croquis ci-dessous).
- Nouvelle dalle et toiture pour la surélévation.
- Nouvelles installations techniques électriques, ventilation, sanitaires et chauffage (CVSE)
- Nouvelles cloisons (selon plans reçus), revêtements de sol/parois/plafond.
- Voir l'image ci-dessous concernant vide technique et nouvelle dalle en dessous de la structure modulaire de la surélévation.
IEC tient compte des coupes de l'étude de faisabilité, sauf que pour le vide au dessus de la toiture existante, IEC considère un espace de 35/40 cm suite aux échanges avec le bureau FAZ et croquis coupe ci-dessous; En conséquence, la hauteur de la façade de la surélévation change par
rapport aux quantités données par le bureau FAZ. Hauteur de façade calculée par IEC = 4,89 m contre 4,76 m pour FAZ.
2. Vitrages
- 60% de vitrage en façade.
- 30% de cloisons vitrées sur la totalité des cloisons prévues.
3. Pas de travaux (construction et revêtement) pour les parties suivantes d’ouvrage:
- Fondations.
- Parties concernant les étages au-dessous de la nouvelle surélévation.
4. Objet Surélévation (quantités)
Surface plancher SP
[m2]
Volume bâti VB
[m3]
Hauteur moyenne
VB/SP [m]
764
3 247
4,25
2
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
5. Croquis coupe vide :
Dalle existante, sommier béton 35/40cm et vide, dalle bois + profilée métalliques 20 cm ( les profilées d'hauter 70cm sont insérés dans la nouvelle dalle bois de la structure modulaire).
2 - HYPOTHESES DE COÛTS / DESCRIPTIF DES TRAVAUX, HONORAIRES ET FRAIS
2.1 Postes non compris dans les coûts
• Acquisition du terrain et frais de financement (CFC 0).
• Traitement de site éventuellement pollué, fouilles archéologiques et démolitions des bâtiments existants (CFC 1).
• Équipements d'exploitation (CFC 3).
• Aménagements extérieurs (CFC 4).
• Ameublement et décoration (CFC 9).
• Coût de déménagements et frais d’avocat et de justice (recours sur procédures de marchés publics) (CFC 5).
2.2 Degré de précision des coûts
+/- 20 %.
2.3 Hypothèses générales prises en compte
L'économiste de la construction a pris en compte
Fondations spéciales et fouilles (CFC 1)
Installations communes de chantier (7.5% sur le montant des travaux CFC 1 à 4 hors honoraires) qui tient compte de la complexité de l'installation sur le site, du fait que:
- (a) le site est en exploitation;
- (b) le projet sera probablement réalisé par étape.
Probable réalisation par étape si le renforcement de la dalle existante (protections particulières sur la dalle de toiture afin d'absorber les chocs en cas de chute) ne suffirait pas à entreprendre les
travaux avec des salles de classe en activité en dessous, selon l'étude de faisabilité. Y compris budget de CHF 250'000 HT pour adaptation ouvrage existant (renforcement structure porteuse) qui
sera à vérifier lors de la phase suivante d'étude.
Installations techniques CVSE (CFC 23, 24 et 25):
Standard usuel pour affection prévue dans l'étude de faisabilité. Toutes les installation sont considérées comme nouvelles.
Installation de transport (CFC 26)
Nombre d'ascenseurs: 1 nouvel arrêt prévu, selon les plans de l'étude faisabilité.
Equipements d'exploitation (CFC 3):
Poste non compris dans le coût.
Aménagement intérieurs (CFC 27 et 28):
Standard moyen. IEC a paramétré les cloisons intérieurs sur la base des plans de l'étude de faisabilité du 2 décembre 2024.
Ameublement et décoration (CFC 9):
Poste non compris dans le coût.
Frais secondaires (CFC 5):
5% frais secondaires généraux (échantillons, essais de matériaux, maquettes, assurances et part de taxes/consommation de chantier/frais de surveillance/panneau de chantier sur le
bâtiment,inauguration, frais interne du Maître d'ouvrage).
Honoraires:
20% honoraires relatifs aux montant des travaux à l'ouvrage (CFC 2).
20% honoraires relatifs aux montant des travaux préparatoires (CFC 1) et des aménagements extérieurs (CFC4)
Compte d'attente pour divers et imprévus (CFC 6):
5% 'divers et imprévus' sur le montant des travaux, frais et honoraires
Compte d'attente pour renchérissement à partir d'avril 2024 (CFC 6)
0% 'renchérissement' sur le montant des travaux, frais et honoraires, d'octobre 2024 à la fin du chantier.
Renchérissement - Remarque
Coût basé sur l'indice lémanique de prix OFS d'octobre 2024, bâtiment neuf administratifs: 117,6 (base oct 2020=100)
Par rapport à avril 2024, le renchérissement a été de + 0,7%.
TVA:
8,1%
3
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
PL 13632
24/93
PARAMÈTRES DES PROJETS - QUANTITATIFS SIA ET CFE
(conforme aux normes SIA 416 et CFE SN 506 502)
3 - QUANTITES
Etat: 07.03.2025
SIA /CFE
Projet 01
CO Aubépine
DESCRIPTION
U
TOTAL
CO Aubépine
[1]
ST
Surface de terrain (SB+SA CONC)
m²
0
SB
Surface bâtie
m²
0
SAA
Surface des abords aménagés
m²
0
Surface de plancher SIA 416
SP
m²
764
SP Hors-sol total
m²
764
SP étage 03
m²
764
SP Sous-sol total
m²
0
m³
3 247
m
4,3
m³
3 247
VB
Volume bâti SIA 416
VB/SP
VB Hors-sol total
VB/SP
VB étage 03
VB/SP
VB Sous-sol total
m
4,3
m³
3 247
m
m³
4,3
0
D2
Fondation, radier
m²
0
E1
Toitures
m²
850
m²
764
E1
isolée
E1
verre
E1
sous-sol/non isolée
m²
0
E1
avant-toit
m²
86
reste
m²
E1
m²
0
0
E3
Parois extér. sous-sols
m²
0
E4
Parois extér. rez et étages
m²
330
E5
Fenêtres, portes extérieures
m²
495
m2
%
825
60%
E4+E5=FAC
E5/FAC
Parois extér. rez et étages/fenêtres
coefficient fenêtres
2 RATIOS ÉCONOMETRIQUES
FAC
Façades (E4+E5)
m²
PAE
Parois extérieurs (E3+E4+E5)
m²
825
ENV 1
Enveloppe 1 (E1+E3+E4+E5)
m²
1 675
ENV
Enveloppe (D2+E1+E3+E4+E5)
m²
1 675
825
Fenêtres %
Pourcentage fenêtres (E5/(E4+E5))
60%
FQ 1
Ratio (FAC/SP)
1,08
FQ 2
Ratio (PAE/SP)
1,08
FQ 3
Ratio (Enveloppe 1/SP)
2,19
FQ 3
Ratio (Enveloppe/SP)
2,19
QD
Quotient dimensionnel (E1/SP)
1,11
QV
Quotient volumique (VB/SP)
4,25
5
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des terreaux 23 - 1003 Lausanne
25/93
PL 13632
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude
faisabilité
Etat: 07.03.2025
Projet 01
CO Aubépine
4 - ESTIMATION PRELIMINAIRE SOMMAIRE
TOTAL
[1a] à [1b] = [1]
1- RECAPITULATION DES COÛTS PAR MACRO-ELEMENTS
CFC
CFE DESCRIPTION
CFC 0
A Terrain
CFC 1
CHF
B Travaux préparatoires
651 333
411 702
CHF
1 061 199
CHF
524 176
MD Gros Œuvre intérieur
CHF
412 196
ME Installations
CHF
533 808
CHF
420 224
MB Parois extérieures / fenêtres
CFC 2
(sans CFC 29)
m² surfaces de parois extérieures / fenêtres (PAE)
Ratios économétriques par SP
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA Toitures
m² surfaces de toitures (E1)
Ratios économétriques par SP
MF Aménagements intérieurs
CFC 4
T Travaux extérieurs
P/Q/R Equipements et mobiliers d'exploitation
CFC 3 / 9
CFC 5
V Frais secondaires 5%
CFC 29
W2 Honoraires d'ouvrage
CFC 09/19/39/49/
0
CHF
CHF
MA Fondations
W sans W2 Honoraires autres
0%
X Comptes d'attente
5%
CFC 6
Z T.V.A.
0
CHF
0
CHF
200 732
CHF
672 661
m² SAA
% (MA-MF)
8,1%
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 TTC
0
5%
20%
CHF
130 267
CHF
250 915
CHF
5 269 212
CHF
426 806
CHF
5 696 019
% (B, T, P, Q, R)
% (B, MA-MF, T, P, Q, R, V, W)
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 HT
850
1,11
CHF
% (B, MA-MF, T, P, Q, R)
20%
825
1,08
20%
5%
100%
0
[1a] à [1b] = [1]
2- RECAPITULATION DES FRAIS SELON CFC
CFC 0
Terrain
CHF
CFC 1
Travaux préparatoires
CHF
781 599
CFC 2
Bâtiment
CHF
4 035 966
CFC 3
Equipement d'exploitation
CHF
CFC 4
Aménagements extérieurs
CHF
0
CFC 5
Frais secondaires
CHF
200 732
CFC 6
Imprévus
CHF
250 915
CFC 9
Ameublement, décoration
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 HT
T.V.A.
8,1%
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 TTC
0
0
CHF
0
CHF
5 269 212
CHF
426 806
CHF
Valeur référentielles financières CFC 2 bâtiment HT sans honoraires
5 696 019
CFC 2
Coût CFC 2 HT / SP SIA 416 (IEC)
CHF CFC 2 / m2
4 402
Coût CFC 2 HT / VB SIA 416 (IEC)
CHF CFC 2 / m3
1 036
Valeur référentielles financières CFC 0 - 9 TTC
CFC 0 - 9
Coûts CFC 0-9 TTC / SP SIA 416 (IEC)
CFC 0-9 CHF / m2
Coûts CFC 0-9 TTC / VB SIA 416 (IEC)
CFC 0-9 CHF / m3
Quantités selon SIA 416
7 454
1 754
Quantité
SP surface de plancher (IEC)
m2
VB volume bâti (IEC)
m3
3 247
m2
1 675
m2
0
Enveloppe (D2 + PAE + E1) (IEC)
Ratios économétriques: VB / SP
Ratios économétriques: Enveloppe (D2 + PAE + E1) / SP
SAA Surface des abords aménagés
6
764
100%
4,25
2,19
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des terreaux 23 - 1003 Lausanne
PL 13632
26/93
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
5 - COMPARATIF COÛT FAZ ARCHITECTES - IEC
Degré précision
+/-25%
+/-20%
FAZ
(A)
CFC TTC
IEC
(B)
Δ
(B) - (A)
Notes IEC
1 Travaux préparatoires
316 549
651 333
334 783
IEC a appliqué pour les installations communes de chantier un pourcentage de 7.5% sur le montant des travaux CFC 1 à 4 hors honoraires, qui tient
compte de la complexité de l'installation sur le site, du fait que le site est en exploitation et de la probable réalisation pas étape. Probable réalisation par
étape si le renforcement de la dalle existante (protections particulières sur la dalle de toiture afin d'absorber les chocs en cas de chute) ne suffirait pas à
entreprendre les travaux avec de salle de classe en activité en dessous, selon étude de faisabilité. Le bureau FAZ a appliqué un pourcentage de 5.3% sur
le CFC 0-9.
Y compris budget de CHF 250'000 HT pour adaptation ouvrage existant (renforcement structure porteuse) qui sera à vérifier lors de la phase suivante
d'étude.
2 Bâtiment
3 983 484
3 363 305
-620 179
Dans le montant du bureau FAZ, le renfort est inclus sur la base (au prorata) d'un autre projet similaire ( environ 250'000 HT). A ce stade pas d'étude de l'ingénieur
civil, IEC a inclus en tant que budget ce montant de CHF 250'000 HT dans le CFC 1 ( adaptation ouvrage existant) qui sera à vérifier lors de la phase suivante d'étude.
-123 153
Le montant du CFC 4, selon échanges avec le bureau FAZ, contient le revêtement de la toiture. Pour IEC, ce montant est dans le CFC 2.
4 Aménagements extérieurs
123 153
Montant total travaux sans honoraires
4 423 186
4 014 638
-408 548
-9,2%
5 Frais + Reserve
774 421
18%
451 647
11%
-322 774
IEC applique 5% pour le frais sur le CFC 1-4 et 5% de reserve sur le CFC 1-9.
Le% resultant de frais + reserve de 18% est trop élevé (erreur à vérifier par FAZ architectes).
6 Honoraires
Total HT
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SATVA 8,1%
802 786
802 928
5 269 212
426 806
6 486 425
5 696 019
141
-731 181
-12,2%
-790 407
Le bureau FAZ applique le 18 % d'honoraires sur le CFC 1-4 sans honoraires alors qu'IEC applique le 20% sur les CFC 1-4.
6 000 393
486 032
Total TTC
Surface plancher concernée (IEC)
Volume bâti concerné (IEC)
764
3 247
764
3 247
Coût CFC 2 HT / SP SIA 416 (IEC) sans honoraires
Coût CFC 2 HT / VB SIA 416 (IEC) sans honoraires
5 213
1 227
4 402
1 036
Coûts CFC 0-9 TTC / SP SIA 416 (IEC)
Coûts CFC 0-9 TTC / VB SIA 416 (IEC)
8 489
1 997
7 454
1 754
A ce stade d'étude, avec deux approches de coûts différentes, la différence de 12,2% est jugée acceptable
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA
Sur la base des documents remis et de l'examen du dossier, vu l'absence d'un descriptif des travaux, la différence de 8% sur le montant total travaux + honoraires entre l'estimation du bureau FAZ architectes et IEC, qui ont deux approches différentes est jugée plausible et
donc acceptable.
Le budget pour le projet tel qu'esquissé, hors renchérissement, devrait être compris entre 5'700'000 TTC (+/- 20%) à CHF 6'500'000 TTC (à +/-25%). Le montant de CHF 5'700'000 TTC devrait être considéré comme un coût cible à atteindre pour développer et réaliser leprojet.
Genève, lundi 7 mars 2025
Daniel Dorsaz
Silvia Navarra
Responsable IEC SA
Chef de projet
7
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
27/93
PL 13632
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DES COLOMBIERES
VERSOIX
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 28.11.2024)
13 mars 2025
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
1 / 12
PL 13632
28/93
Impressum
Créé le :
20.01.2025
Version :
Version finale V02
Dernière modification :
13.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_6
Nom du fichier
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
2 / 12
29/93
PL 13632
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 4
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 5
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 5
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 6
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 6
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 6
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 7
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 8
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation .................................................................................................. 10
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
3 / 12
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
30/93
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »),
entreprend l’extension du cycle d’orientation des Colombières à Versoix.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau Atelier March SA architectes et a donc
mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 28.11.2024.
1.2
Préambule
Le projet consiste à surélever le bâtiment existant, qui accueille actuellement des salles de gymnastique, avec trois
structures en bois afin d’agrandir le cycle d’orientation des Colombières avec 11 classes supplémentaires et 1 salle
informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par les escaliers extérieurs depuis le niveau du préau. Un accès PMR
est garanti au moyen d’une rampe pour accéder au préau puis par 1 ascenseur.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
399_COColombières_plans
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
4 / 12
31/93
PL 13632
L3382-COL_Convention utilisation v1 du 19.07.2024
CO Colombières - Etape 2 - Descriptif appel d'offre CFC 23
399_Concept chauffage CO Colombières
399_Concept ventilation CO Colombières
399_Concept sanitaire CO Colombières
399-3_4-Analyse des couts de constrcution-250210 (base ayant servi au transfert CFC vers CFE)
1.6
Séances
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Mardi 28.01.2025 : séance d’éclaircissement des limites d’ouvrages avec l’architecte
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO des Colombières est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse
d’IEC portera donc sur :
Objet A : extension / surélévation
2
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 2 décembre 2024, phase PRO, établis par le bureau Atelier
MARCH.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
MARCH
1’360 m2
7’140 m3
5,25 m
IEC
1’372 m2
7’330 m3
5,34 m
Remarques
Très faible
différence
En ordre
Différence 190 m3
soit + 2,6%
En ordre
En ordre
Ratio
Surface plancher SP/ Surface utile
SU (IEC)
SU IEC : 848 m2
Rapport SP/SU : 1,62
SP/SU 1,62 est un ratio standard de
ce type de projet
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est acceptable (IEC +2,6%). En tenant compte de surfaces de
plancher quasiment similaires, l’explication de l’écart de VB est à chercher dans la définition des limites d’ouvrages
entre existant et surélévation.
Pour cet audit, l’écart est considéré comme acceptable
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
5 / 12
PL 13632
32/93
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
Nota bene : IEC a considéré la zone entre les blocs sanitaires comme étant de la surface utile (tables de travail,
etc.). Les dimensions de cette bande sont : 32,50 m x 2,70 m.
Le ratio IEC SP/SU de 1,62 est considéré comme en ordre.
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
Les montants du devis général du 30.09.2024 ont été établis par le bureau March sur la base des plans du
02.12.2024, phase PRO.
Il est structuré selon CFC à 3 à 4 chiffres sur la globalité du projet
Des transferts entre les CFC ont été effectués entre DG et DG révisé. Les sommes transférées ne sont pas
documentées.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Un document de répartition des coûts entre le les travaux à réaliser dans les étages inférieurs et les travaux
liés à la surélévation a également été transmis à IEC (399-3_4-Analyse des couts de constrcution-250210)
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a donc pas été en mesure d’en détailler les
causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MoPEC).
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
6 / 12
33/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
Montant
% Bât.
m2
Fr/m2
PAE
m2 1 311
Fr/m2 1 176
Fr.
1 542 040 PAE/SP
0,96
16,47
E1
m2 1 663
Fr/m2
903
Fr.
1 501 914 E1/SP
1,21
16,04
SP
m2 1 372
Fr./m2 1 195
Fr.
1 639 669
SP
m2 1 372
Fr/m2
555
Fr.
760 871
8,13
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 233
Fr.
1 691 285
18,07
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 111
Fr.
1 524 324
16,28
SP
m2 1 372
Fr/m2
7,49
Frais d'investissement bâtiment
Fr.
Ratio
D2
D2/SP
17,51
511
Fr.
701 468
Bâtiment HT
Fr.
8 660 103
76
sans honoraires
Bâtiment TTC
Fr.
9 361 572
10 0
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 471 HT/m3
VB, ce qui est cohérent au regard des principes conceptuels de la surélévation (dalle de plancher et de
toiture en caissons bois respectivement d’épaisseurs 92 cm et 68 cm) nécessitant un volume de bois très
important (2 à 3 fois supérieur à une conception bois usuelle).
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux
de gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de
surface de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2
Sans objet.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’311 m2
VR 1’176
La valeur de référence (VR) de CHF 1’176 / m2 est jugée correcte.
CHF 1'542’040 HT
Poste « MC Toiture » : 1’663 m2
VR 903
CHF 1'501’914 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 903 / m2 est jugée correcte en lien avec le concept structurel (voir ci-dessus
dans § remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’372 m2 SP
VR 1’195
CHF 1'639’669 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’195 / m2 est jugée correcte en lien avec le volume de bois imposé par le
concept structurel en caisson bois (éléments horizontaux) et cadre porteur avec remplissage ossature bois (éléments
verticaux) qui engendre un coût important.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
7 / 12
PL 13632
34/93
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’372 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 555
CHF 760’871 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 555 / m2 SP pourrait être considérée comme légèrement basse mais est jugée
correcte car elle ne comprend pas la production de chaleur (raccordement à la chaudière existante).
IEC considère cette VR comme globalement en ordre.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’372 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 1’233
CHF 1'691’295 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1'233 / m2 est jugée correcte en lien avec les prestations attendues.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Terrain
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Montant
Ratio
% Bât.
% Tot.
0,61
0,49
49,42
39,52
ST
m2
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 372
Fr./m2 164
Fr.
224 354
SP
m2 1 372
Fr/m2
Fr.
57 055
D2
m2
Fr/m2
SP
m2 1 372
Fr/m2 3 372
Fr.
SP
m2 1 372
Fr/m2
555
Fr.
760 871
8,13
6,50
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 233
Fr.
1 691 285
18,07
14,45
SP
m2 1 372
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 372
Fr/m2
SP
m2 1 372
Fr/m2
SAA
m2 3 677
Fr/m2
42
ST/SP
Fr.
1,92
D2/SP
4 626 568
Fr.
Fr.
210
Fr.
% 8 132 408
5,1%
Fr.
411 752
% 8 132 408
18,9%
Fr.
1 537 414
% 10 081 574
7,4%
Fr.
747 075
% 10 828 649
8,1%
Fr.
877 121
7,49
Général HT
Fr.
10 828 649
93
93
Général TTC
Fr.
11 705 769
10 0
10 0
gl
1
Frais d'investissement total
772 274 SA/SP
2,68
6,60
Fr.
3,52
16,28
13,13
6,38
7,49
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, les démolitions et les adaptations de conduites. Dans le
présent contexte, la valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. Le coût / ratio de ces installations est jugé en
ordre.
Poste « D Fondations » - Sans objet.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
8 / 12
35/93
PL 13632
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est cohérente avec le concept structurel du projet.
Voir également les commentaires au § 4.1 : remarques générales.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée en adéquation avec les prestations attendues.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Le devis général n’inclut pas les équipements photovoltaïques qui sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
Le mobilier est à charge du DIP et n’a donc pas été inclus dans le devis général.
Poste « T Aménagements extérieurs »
Le ratio de CHF 210.- HT / m2 de surface d’aménagements extérieurs (selon plan schématique transmis le
17.02.2025) semble en ordre.
Poste « V Frais secondaires »
Les frais secondaires représentent 2,2%. Pourcentage considéré comme correct.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 18,9% qui est donc considéré comme correct.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
9 / 12
PL 13632
4.3
36/93
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
*SIA 416
ST
Surface de terrain
*
m2
SA
Surface terrain d'alentours
*
m2
SB
Surface terrain bâtie
*
m2
SP
Surface de plancher
*
m2
SPE
Surface plancher extérieure
*
m2
FAC
Surface de façades (sans s-sol)
m2
PAE
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
m2
E1
Surface de toiture
PAI
Surface parois, portes intérieures
VB
Volume bâti SIA 416
Paramètres
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
# DIV / 0 !
1 311
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,26
1 311
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,96
m2
1 663
Quotient dimensionnel
E1/SP
1, 2 1
m2
3 300
Quotient parois intérieures
PAI/SP
*
m3
7 330
Quotient volumique
VB/SP
SP
m2
1 372
Fr/m2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m3
7 330
Fr/m3
974
7 135 780
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
SP
m2
1 372
Fr/m2
8 532
11 705 769
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
VB
m3
7 330
Fr/m3
1 597
Coût/façades E4+E5
FAC
m2
1 311
Fr/m2
1 133
Fr.
1 484 985 FAC/SP
0,96
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
m2
1 311
Fr/m2
1 133
Fr.
1 484 985 PAE/SP
0,96
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
ENV
m2
2 974
Fr/m2
1 004
Fr.
2 986 899 ENV/SP
2 , 17
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
776
Fr/m2
1 070
Fr.
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
# DIV / 0 !
3 677
1 372
Quantités
Valeur référent.
5 201
5,34
Montant HT
Ratio
7 135 780
11 705 769
830 266
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Colombière
8’532
1’597
Notre analyse s’est portée sur les travaux de surélévation dont le concept statique (détaillé dans la convention
d’utilisation de l’ingénieur civil) prend en compte la situation particulière d’une surélévation sur des salles de sport.
Cela génère d’importants surcouts qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
10 / 12
37/93
5
PL 13632
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des questions restants ouvertes, IEC
SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 11'705'769 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation des Colombières à Versoix.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Divers et imprévus (CFC 583) et CRAS (CFC 589) mais pas le
poste Renchérissement (CFC 582) considéré comme non opportun à ce stade de consolidation des budgets
(chantier en cours).
Genève, vendredi 13 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
11 / 12
PL 13632
38/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
12 / 12
39/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DES COLOMBIERES, VERSOIX
13.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2
m2 1 311
m2 1 663
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 372
m2 1 372
m2
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 3 677
gl 1
% 8 132 408
% 8 132 408
% 10 081 574
% 10 828 649
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
FAC
PAE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 1 176
Fr.
Fr/m2 903
Fr.
Fr./m2 1 195
Fr.
Fr/m2 555
Fr.
Fr/m2 1 233
Fr.
Fr/m2 1 111
Fr.
Fr/m2 511
Fr.
1 542 040 PAE/SP
1 501 914 E1/SP
1 639 669
760 871
1 691 285
1 524 324
701 468
Montant
Bâtiment HT
Fr.
8 660 103
76
Bâtiment TTC
Fr.
9 361 572
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Ratio
Montant
Général HT
Fr.
10 828 649
93
93
Général TTC
Fr.
11 705 769
100
100
772 274 SA/SP
Ratio
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
m2
1 311
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,26
m2
1 311
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,96
E1/SP
1,21
3 300
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
7 330
Quotient volumique
VB/SP
m2
m3
Quantités
1 372
7 330
Fr/m2
Fr/m3
m2
m3
1 372
7 330
Fr/m2
Fr/m3
8 532
1 597
Montant HT
7 135 780
7 135 780
5,34
Ratio
11 705 769
11 705 769
ENV
m2
m2
m2
1 311
1 311
2 974
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 133
1 133
1 004
Fr.
Fr.
Fr.
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
776
Fr/m2
1 070
Fr.
1 484 985 FAC/SP
1 484 985 PAE/SP
2 986 899 ENV/SP
830 266
6,50
14,45
6,60
13,13
6,38
SPU
PAE
8,13
18,07
7,49
SP/ST
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
39,52
2,68
Coef. utilisation du sol
Valeur référent.
5 201
974
0,49
49,42
3,52
Valeurs statistiques quantitatives
CUS
0,61
16,28
m2
FAC
sans honoraires
411 752
1 537 414
747 075
877 121
4 626 568
760 871
1 691 285
Surface parois, portes intérieures
VB
7,49
1,92
PAI
SP
16,28
D2/SP
1 663
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
8,13
18,07
Ratio
m2
VB
17,51
ST/SP
Surface de toiture
SP
16,04
224 354
57 055
E1
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
16,47
1,21
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 164
Fr.
Fr/m2 42
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 3 372
Fr.
Fr/m2 555
Fr.
Fr/m2 1 233
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 210
Fr.
Fr.
5,1%
Fr.
18,9%
Fr.
7,4%
Fr.
8,1%
Fr.
Quotient dimensionnel
*
0,96
3 677
1 372
% Bât.
D2/SP
0,96
0,96
2,17
7,49
PL 13632
40/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DU FORON
THONEX
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 20.01.2025)
14 mars 2025
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
1 / 13
41/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
17.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_5
Nom du fichier
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
2 / 13
PL 13632
42/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 5
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 6
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 7
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 7
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 7
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 8
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 9
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation .................................................................................................. 11
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
3 / 13
43/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »),
prévoit l’extension du cycle d’orientation du Foron à Thônex.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau GLAA - Glauco Lombardi Architectes
Associés SA et a donc mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du
20.01.2025.
1.2
Préambule
Le projet consiste à créer une extension dans le prolongement du bâtiment existant. Cette extension en porte-à-faux
sera soutenue par la réalisation d’un quadripode et de colonnes en structure métallique.
Cette extension accueillera 10 classes supplémentaires et 2 salles informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par des escaliers extérieurs avec terrasses d’accès à chaque niveau.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie extension.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
4 / 13
PL 13632
1.5
44/93
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
FOR_230525_Dossier_plans_2
7024 - Soumission - Charpente Métallique-24.11.14-V2
7024-21010-A Planchers&Elévations
7024-21012-A Fondations-Quadripode-Pylones et détails
7024 - Soumission - Carnet de détails - Planchers bois
7024 - Soumission - Plans - Planchers bois
22-2390_CO FORON_DG1_Descriptif_E
22-2390-Descriptif CV-230808
22-2390-Plans SRE-Chauffage
22-2390 CO Foron Plan Mise en place Pompe à chaleur ds chaufferie
Cycle d'Orientation du Foron › 41 APPELS D'OFFRES › PLANS › INSTALLATION DE CHANTIER
241118_Situation_financiere_Foron_HTTTC
250120_REVISION DG_Foron 2
1.6
Séances
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO du Foron est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse d’IEC
portera donc sur :
Objet A : extension CO Foron
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
5 / 13
45/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 23 mai 2023, phase PRO, établis par le bureau A-Architectes
Sarl.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
Rapport
Surface plancher SP/ Surface utile
SU
A-A
GLAA
1’340 m2
5'846 m3
4,37 m
IEC
1’334 m2
5’991 m3
4,50 m
SU IEC : 708 m2
Rapport SP/SU : 1,89
Remarques
Très faible
différence
En ordre
Différence 145 m3
soit +3%
En ordre
En ordre
SP/SU 1,89
se situe dans la tranche haute
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est acceptable (IEC +3%). L’explication de l’écart de VB est à
chercher dans le calcul des éléments annexes (casquette notamment).
Pour cet audit, l’écart est considéré comme acceptable
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
La distribution unilatérale des salles de classes péjore ce rapport (pm CO Colombières 1,62).
Au regard de l’implantation définie pour cette extension, le ratio IEC SP/SU de 1,89 est considéré comme
normal.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
6 / 13
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
46/93
Les montants du devis général du 20.01.2025 ont été établis par le bureau GLAA sur la base des plans du 23 mai
2023, phase PRO.
Il est structuré selon CFC à 3 à 4 chiffres sur la globalité du projet
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Constats :
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC ne sera donc pas en mesure d’en détailler les
causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé est THPE (variante MoPEC, modèle de prescriptions énergétiques des cantons).
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
7 / 13
47/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
Montant
514
Fr.
46 763 D2/SP
m2 1 125
Fr/m2 2 027
Fr.
2 280 918 PAE/SP
0,84
22,51
m2 803
Fr/m2 1 548
Fr.
1 243 176 E1/SP
0,60
12,27
SP
m2 1 334
Fr./m2 1 803
Fr.
2 405 184
SP
m2 1 334
Fr/m2
664
Fr.
885 291
SP
m2 1 334
Fr/m2
729
Fr.
972 895
9,60
SP
m2 1 334
m2 1 334
Fr/m2 1 155
Fr/m2 569
Fr.
Fr.
1 540 323
759 339
15,20
Bâtiment HT
Fr.
9 374 550
77
Bâtiment TTC
Fr.
10 133 889
100
D2
m2 91
Fr/m2
PAE
E1
SP
Frais d'investissement bâtiment
Ratio
0,07
% Bât.
0,46
23,73
8,74
7,49
sans honoraires
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213, 214) / VB est égal à CHF 634
HT/m3 VB, ce qui est cohérent au regard des principes conceptuels de l’extension (structure métallique +
plancher bois caissons nervurés et dalles CLT, réalisation d’une structure porteuse métallique quadripode
et 2 colonnes en façade).
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux
de gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de
surface de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : 91 m2
VR 514
CHF 46'763 HT
Ce poste correspond aux socles du quadripode et des 2 colonnes de façade.
IEC considère cette VR comme en ordre.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’125 m2
VR 2’027
CHF 2'280’918 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 2’027 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
Poste « MC Toiture » : 803 m2
VR 1’548
CHF 1'243’176 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’548 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
8 / 13
PL 13632
48/93
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’334 m2 SP
VR 1’803
CHF 2'405’184 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’803 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’334 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 664
CHF 885’291 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 664 / m2 SP se situe dans les valeurs habituelles pour des installations ayant
leur propre production de chaleur.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’334 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 729
CHF 972’895 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 729 / m2 est considérée correcte.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Fr.
Montant
Ratio
ST
m2
Fr/m2
SP
m2 1 334
Fr./m2 592
Fr.
789 547
SP
m2 1 334
Fr/m2
575
Fr.
766 420
D2
m2 91
Fr/m2
514
Fr.
46 763 D2/SP
SP
m2 1 334
Fr/m2 3 901
Fr.
SP
m2 1 334
Fr/m2
632
Fr.
SP
Fr/m2
Fr/m2
729
SP
m2 1 334
m2 1 334
Fr.
Fr.
SP
m2 1 334
Fr/m2
SP
m2 1 334
Fr/m2
145
Fr.
193 574
SAA
m2 4 800
Fr/m2
120
Fr.
578 168 SA/SP
% Bât.
5,82
7,56
5,65
0,46
0,34
5 204 486
51,36
38,34
843 663
8,33
6,22
972 895
9,60
7,17
0,07
Fr.
gl 1
1,43
3,60
4,26
Fr.
% 9 395 516
3,6%
Fr.
333 860
% 9 395 516
16,7%
Fr.
1 569 000
15,20
11,1%
8,1%
% 11 298 377
% 12 556 471
Frais d'investissement total
% Tot.
ST/SP
2,46
11,56
Fr.
Fr.
1 258 094
1 017 074
7,49
Général HT
Fr.
12 556 471
93
93
Général TTC
Fr.
13 573 545
100
100
9,27
7,49
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, les démolitions et les adaptations de conduites ainsi
que la construction des pieux très contraignante (contre le bâtiment existant), la valeur de référence est donc jugée
correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Le coût des installations de chantier représente 11,8% des travaux de gros-œuvre. Ce pourcentage est cohérent
avec les systèmes de levage des éléments métalliques notamment pour le quadripode qui nécessitent l’utilisation
d’une grue 800 tonnes générant un surcoût substantiel.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
9 / 13
49/93
PL 13632
Poste « D Fondations »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est en lien avec la complexité générale du concept structurel.
Voir détails dans les commentaires au § 4.1 : remarques générales.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence (correspondant au macro-élément « ME Installations » hors prestations complémentaires) est
considérée comme correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme correcte. Voir détails analyse et remarques au § 4.1.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques seront installés dans un second temps. Seules les réserves nécessaires sont
incluses dans les postes CV ou E.
Poste « R Ameublement, décoration »
La valeur de référence est considérée comme correcte
Poste « T Aménagements extérieurs »
La valeur de référence de CHF 120.-HT / m2 de surface aménagée paraît légèrement faible mais réalisable selon les
prestations à définir.
Poste « V Frais secondaires »
Le reste des frais secondaires représente 1,8%. Pourcentage considéré comme légèrement faible mais faisable.
Poste « W Honoraires »
Entre le DG et le DG révisé, les honoraires ont subi une augmentation importante de l’ordre de CHF 475'000 HT, soit
+ 40%. Le montant donnant droit aux honoraires ayant quant à lui augmenté de 65%, la hausse des honoraires
paraît donc compréhensible.
Les honoraires prévus dans le devis général révisé représentent actuellement un taux de 16,7% qui pourrait être
considéré comme légèrement bas. Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer
autour de 19%.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
10 / 13
PL 13632
4.3
50/93
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
4 800
1 334
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
m2
1 125
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,47
m2
1 125
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,84
E1
m2
803
Quotient dimensionnel
E1/SP
0,60
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 907
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
*
m3
5 991
Quotient volumique
VB/SP
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
SP
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m2
m3
1 334
5 991
Fr/m2
Fr/m3
5 873
1 308
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
m2
1 334
Fr/m2
10 175
13 573 545
VB
m3
5 991
Fr/m3
2 266
13 573 545
FAC
PAE
Coût/façades E4+E5
Quantités
Valeur référent.
Montant HT
4,49
Ratio
7 834 228
7 834 228
FAC
m2
1 125
Fr/m2
1 896 Fr.
2 132 907 FAC/SP
0,84
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
1 125
1 928
Fr/m2
Fr/m2
1 896 Fr.
1 751 Fr.
2 132 907 PAE/SP
3 376 082 ENV/SP
0,84
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
1 102
Fr/m2
337
Fr.
1,45
371 831
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Extension
CO Foron
10’175
2’266
Notre analyse s’est portée sur les travaux d’extension dont le concept statique de cette extension « flottante » avec
son appui quadripode à l’extrémité sud. Cela génère d’importants surcouts notamment dans le poste gros-œuvre
(travaux et méthode) qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède..
5
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition et de notre analyse du dossier, IEC SA arrive à la conclusion que le
montant de CHF 13'573'545 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du cycle d’orientation du Foron à
Thônex.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Renchérissement (CFC 582), Divers et imprévus (CFC 583) et
CRAS (CFC 589).
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
11 / 13
51/93
PL 13632
Genève, vendredi 14 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
12 / 13
PL 13632
52/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
13 / 13
53/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DU FORON, THÔNEX
14.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
Fondations D
MB
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MC
Toitures E1
MD
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
ME
Installations I+E7+M8
MF
Aménagements int. M-M8
MW
Honoraires d'ouvrage W2
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2 91
m2 1 125
m2 803
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
T
Aménagements extérieurs
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 334
m2 1 334
m2 91
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 4 800
gl 1
% 9 395 516
% 9 395 516
% 11 298 377
% 12 556 471
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeur référent.
Fr/m2 514
Fr.
Fr/m2 2 027
Fr.
Fr/m2 1 548
Fr.
Fr./m2 1 803
Fr.
Fr/m2 664
Fr.
Fr/m2 729
Fr.
Fr/m2 1 155
Fr.
Fr/m2 569
Fr.
Montant
46 763 D2/SP
2 280 918 PAE/SP
1 243 176 E1/SP
2 405 184
885 291
972 895
1 540 323
759 339
Ratio
0,07
12,27
23,73
8,74
9,60
15,20
7,49
Bâtiment HT
Fr.
9 374 550
77
Bâtiment TTC
Fr.
10 133 889
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Montant
333 860
1 569 000
1 258 094
1 017 074
Général HT
Fr.
12 556 471
93
93
Général TTC
Fr.
13 573 545
100
100
Ratio
ST/SP
789 547
766 420
46 763 D2/SP
5 204 486
843 663
972 895
193 574
578 168 SA/SP
5,82
0,07
Ratio
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
1 125
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,47
1 125
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
0,84
803
E1/SP
0,60
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 907
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 991
Quotient volumique
VB/SP
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
VB
SP
VB
13 573 545
13 573 545
m2
m3
1 334
5 991
Fr/m2
Fr/m3
10 175
2 266
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
m2
1 125
1 125
1 928
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 896
1 896
1 751
Fr.
Fr.
Fr.
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
1 102
Fr/m2
337
Fr.
FAC
2 132 907 FAC/SP
2 132 907 PAE/SP
3 376 082 ENV/SP
371 831
7,17
4,26
11,56
9,27
Valeurs statistiques quantitatives
Montant HT
7 834 228
7 834 228
6,22
9,60
7,49
CUS
Valeur référent.
Fr/m2
5 873
Fr/m3
1 308
38,34
8,33
2,46
m2
Quantités
m2
1 334
m3
5 991
51,36
15,20
m2
*
5,65
0,34
1,43
m2
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
7,56
0,46
3,60
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
PAE
sans honoraires
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 592
Fr.
Fr/m2 575
Fr.
Fr/m2 514
Fr.
Fr/m2 3 901
Fr.
Fr/m2 632
Fr.
Fr/m2 729
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 145
Fr.
Fr/m2 120
Fr.
Fr.
3,6%
Fr.
16,7%
Fr.
11,1%
Fr.
8,1%
Fr.
E1
FAC
0,46
22,51
0,60
4 800
1 334
% Bât.
0,84
4,49
Ratio
0,84
0,84
1,45
7,49
PL 13632
54/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DE LA GOLETTE
MEYRIN
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 17.12.2024)
14 mars 2025
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
1 / 13
55/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
13.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Silvia Navarra, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_01
Nom du fichier
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
2 / 13
PL 13632
56/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ...................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale ................................................................................................................... 4
Préambule ........................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ......................................... 5
Méthodologie ....................................................................................................................... 5
Documents transmis ........................................................................................................... 6
Séances .............................................................................................................................. 6
Découpage du projet ........................................................................................................... 6
2
Quantités selon norme SIA 416 ................................................................................................... 7
2.1
Surélévation ........................................................................................................................ 7
3
Observations sur le devis général ................................................................................................ 8
3.1
3.2
Généralités .......................................................................................................................... 8
Standard énergétique et de construction ............................................................................ 8
4
Analyse du devis général ........................................................................................................... 9
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................... 9
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments ................................................................. 10
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation.................................................................... 12
5
Recommandation du bureau IEC SA ................................................................................ 12
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
3 / 13
57/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments OCBA (Maître d’ouvrage, ci-après « MO
»), entreprend l’extension du cycle d’orientation de la Golette à Meyrin.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau Amos architectes.
Le Maître d’Ouvrage a mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 17.12.2024.
1.2
Préambule
Le cycle d’orientation (CO) de la Golette se situe sur la commune de Meyrin dans le Canton de Genève. Il s’organise
aujourd’hui autour de six bâtiments joints entre eux :
Deux bâtiments de classes,
Trois salles de gym
Un bâtiment de circulation faisant la liaison entre ceux-ci.
-
L’agrandissement du Cycle d’Orientation de la Golette s’inscrit dans le contexte bâti d’une école en activité et devra ainsi
composer avec les caractéristiques et contraintes du site ainsi que des autres constructions existantes et encore en
activité.
L’extension du bâtiment sera réalisée par une surélévation au-dessus du bâtiment de circulation. Ce bâtiment ne s’appuie
pas sur le bâtiment existant mais l’enjambe au moyen de cadres en bois au-dessus du couloir. Des sondages
géotechniques ont été effectués afin de caractériser le terrain en place.
De manière générale, les exigences particulières suivantes sont à respecter durant la phase de construction :
Accès : Les accès aux bâtiments en exploitation et routes existantes ne doivent pas subir de nuisances inutiles. De
plus, les accès de chantier sont à coordonner avec la direction des travaux afin de réaliser les travaux sans
interférence entre les différents intervenants et les exploitants.
Terrassement / Travaux spéciaux : Des terrassements et forages de micropieux ponctuels pour les fondations des
pieds des cadres seront par contre nécessaires afin de ne pas influencer les fondations existantes.
-
La structure porteuse principale de la surélévation de la Golette se compose de cadres en bois enjambant le bâtiment de
liaison. Deux noyaux en béton armé, positionnés entre le bâtiment du couloir et les bâtiments de cours, assurent la
circulation verticale des personnes. La dalle sur rez-de-chaussée est composée d’un système de solivage bois
transversalement aux cadres. La dalle de toiture de l’étage porte quant à elle dans le même sens que les cadres et est
repris par une ossature bois sommiers/colonnes en bois lamellé collé (BLC).
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
4 / 13
PL 13632
58/93
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation, qui se compose de cadres en bois enjambant le
bâtiment de liaison avec les noyaux en béton armée.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
- Prise de connaissance des documents remis.
- Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA) et
identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
- Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes).
- Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
- Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres).
C – Rendu final
- Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir des
quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un coût
cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
5 / 13
59/93
1.5
PL 13632
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
238_GOLETTE_DG_241217.pdf
2340_CO_Golette_Convention_utilisation_v1.3.pdf
GOL_surface de plancher.pdf
GOL_volume sia 416.pdf
Plans du 15.12.2024 et coupes du 03.02.2025
1.6
Séances
Plusieurs échanges avec le bureau Amos architectes.
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO de la Golette est structuré en termes de coûts selon un objet unique.
L’analyse d’IEC portera donc sur :
Objet A : surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au § 1.2)
-
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
6 / 13
PL 13632
2
60/93
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 15 décembre 2024 établis par le bureau Amos architectes.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface plancher
Volume bâti
Hauteur moyenne
AMOS
2’767 m2
15’465 m3
5,58 m
IEC
2’767 m2
13’358 m3
4,83 m
Remarques
→ En ordre
Différence 2’107 m3
soit -16%
Différence importante
Différence importante
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est importante (IEC -16%), cependant les surfaces de plancher sont
égales.
La différence entre le VB(IEC) et le VB(AMOS) est due au fait que le bureau d'architecture compte la hauteur de la
surélévation depuis l'acrotère à la hauteur sous poutre, en revanche IEC compte la hauteur de la surélévation depuis
l’acrotère à +4.50 m.
Ci-dessous une coupe explicative.
-
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
7 / 13
61/93
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
Les montants du devis général révisé du 17.12.2024 ont été établis par le bureau Amos architectes sur la base des plans
du 15 décembre 2024 et des coupes du 03 février 2025.
Il est structuré selon CFC à 3 chiffres sur la globalité du projet.
Des transferts entre les CFC ont été effectués entre le DG de référence et DG révisé. Les sommes transférées ne
sont pas documentées.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts est +/- 10 %
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a été en mesure d’en détailler les causes.
Les travaux pour le CO Golette sont en cours de réalisation, plusieurs montants du devis sont le résultat de rentrées
de soumission.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de
gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface de
chaque élément.
-
Précision :
Notre analyse s’est portée uniquement sur les travaux de surélévation à proprement parler, sans prendre en
considération les interventions sur l’objet existant (travaux spécifiques, déjà en cours de réalisation).
-
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions énergétiques
des cantons (MoPEC).
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
8 / 13
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
62/93
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la méthode
CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I +E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Quantités
Valeur référent.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
1 719 Fr/m2
988 Fr.
2 368 Fr/m2
743 Fr.
2 768 Fr./m2
865 Fr.
2 768 Fr/m2
5 83 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
5 5 7 Fr.
2 768 Fr/m2
309 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Montant
514 657 D2/SP
1 698 973 PAE/SP
1 758 863 E1/ SP
2 393 717
1 613 958
2 585 280
1 541 292
855 801
Rat io
0.16
%Bât .
3.97
0.62
13.11
0.86
13.57
18.47
12.45
19.94
11.89
6.60
Bâtiment HT
Fr.
12 106 741
82
Bâtiment TTC
Fr.
12 962 542
10 0
sans honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 363 HT/m3 VB.
Ce qui est cohérent avec les principes conceptuels de la surélévation nécessitant un volume de bois très
important (2 à 3 fois supérieur à une conception bois usuelle).
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2 442
VR 1’164
CHF 514'657 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’164 / m2 est jugée correcte.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’719 m2
VR 988
La valeur de référence (VR) de CHF 988/ m2 est jugée correcte.
CHF 1'698’973 HT
Poste « MC Toiture » : 2’368 m2
VR 743
CHF 1'758’863 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 743 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un coût important mais nécessaire (voir ci-dessus dans
§ remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 2’768 m2 SP
VR 865
CHF 2'393’717 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 865 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un coût important mais nécessaire (voir ci-dessus dans
§ remarques générales).
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 2’768 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
9 / 13
63/93
PL 13632
VR 583
La valeur de référence (VR) de CHF 583 / m2 SP est considérée comme en ordre.
CHF 1'613’958 HT
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 2’768 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 934
CHF 2'585’280 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 934 / m2 est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC a
complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
Fondations
D
Gros oeuvre
E
Installations cvse
I
M Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
P
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
Quantités
m2
m2
SP
m2
D2
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SAA m2
gl
%
%
%
%
ST
SP
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
2 768 Fr./m2
613 Fr.
2 768 Fr/m2
77 Fr.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
2 768 Fr/m2
2 037 Fr.
2 768 Fr/m2
5 83 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
Fr/m2 #DIV/0! Fr.
1
Fr.
12 611 500
3.3% Fr.
12 611 500
14.6% Fr.
14 871 833
4.4% Fr.
15 531 915
8.1% Fr.
420 562
1 839 771
660 082
1 258 085
Général HT
Fr.
15 531 915
93
93
Général TTC
Fr.
16 790 000
10 0
10 0
Frais d'investissement total
Montant
Rat io
%Bât .
%T ot .
ST/ SP
1 696 051
212 941
514 657 D2/SP
5 638 613
1 613 958
2 585 280
10.10
1.64
0.16
1.27
3.97
3.07
43.50
33.58
12.45
9.61
19.94
15.40
350 000 SA/SP
2.08
2.50
11.89
10.96
3.93
6.60
7.49
Poste « B Travaux préparatoires »
La valeur de référence est acceptée.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. La valeur de référence est jugée cohérente.
Poste « D Fondations »
La valeur de référence (VR) de CHF 1’164 / m2 est jugée correcte.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est en ordre.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
10 / 13
PL 13632
64/93
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme correcte et en lien avec les finitions nécessaires.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
Le devis général n’inclut pas l’ameublement et décoration (CFC 9).
Poste « T Aménagements extérieurs »
Pour donner suite aux échanges avec le bureau Amos architecte, le montant de CHF 350'000 HT est un budget.
Poste « V Frais secondaires »
Le pourcentage de 3,3% du montant des travaux est considéré comme cohérent.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 14.6% pour ces phases ce qui est
considéré comme bas, mais qui correspond au contrat signé.
-
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
11 / 13
65/93
4.3
PL 13632
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
CUS
Rat io
Coef. utilisation du sol
SP/ ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
2 768 SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/ SU
####
####
Surface de façades (s ans s -s ol )
Surface parois extérieurs (y.c s -s ol )
Surface de toiture
m2
1 676
Quotient façades vide/plein
E5/ FAC
0 .3 0
m2
1 719
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0 .6 2
E1
m2
2 368
Quotient dimensionnel
E1/ SP
0 .8 6
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
9 065
Quotient parois intérieures
PAI/ SP
VB
Volume bâti SI A 416
13 358
Quotient volumique
VB/SP
FAC
PAE
m3
*
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
m2
m3
SP
VB
m2
m3
2 768 Fr/m2
13 358 Fr/m3
m2
m2
ENV m2
1 676 Fr/m2
1 719 Fr/m2
4 087 Fr/m2
865 Fr.
864 Fr.
794 Fr.
m2
2 076 Fr/m2
1 036 Fr.
SP
VB
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M 1+M 4
PAI
5
Quantités
Valeur référent.
2 768 Fr/m2
3 817
13 358 Fr/m3
791
FAC
6 066
1 25 7
Montant HT
10 565 449
10 565 449
4 .8 3
Rat io
16 790 000
16 790 000
1 449 813 FAC/ SP
1 486 032 PAE/SP
3 244 896 ENV/ SP
0 .6 1
0 .6 2
1.4 8
2 149 956
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Golette
6’066
1’257
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des quelques questions restant ouvertes,
IEC SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 16'790'000 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation de la Golette à Meyrin.
Lausanne, vendredi 14 mars
2025Daniel Dorsaz
Responsable IEC SA
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
Silvia Navarra
Cheffe de projet
12 / 13
PL 13632
66/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
13 / 13
67/93
PL 13632
ECOBAT Economie par éléments bâtiment
TABLEAU_3
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Maître d'ouvrage
Analyse de l'estimation
Surélévation du CO de la Golette - Genève
Etat: 14.03.2025
OCBA
Mandataires
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Quantités
Valeur référent.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
1 719 Fr/m2
988 Fr.
2 368 Fr/m2
743 Fr.
2 768 Fr./m2
865 Fr.
2 768 Fr/m2
583 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
557 Fr.
2 768 Fr/m2
309 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Q
Equipements d'exploitation
R
Ameublement, décoration
T
Aménagements extérieurs
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
gl
%
%
%
%
ST
SA
SB
SP
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
11.89
6.60
82
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
2 768 Fr./m2
613 Fr.
2 768 Fr/m2
77 Fr.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
2 768 Fr/m2
2 037 Fr.
2 768 Fr/m2
583 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
Fr/m2 #DIV/0! Fr.
1
Fr.
12 611 500
3.3% Fr.
12 611 500
14.6% Fr.
14 871 833
4.4% Fr.
15 531 915
8.1% Fr.
Montant
Ratio
93
Général TTC
Fr.
16 790 000
100
100
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
#DIV/0!
0.30
1 719
0.62
2 368
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
m2
E1/SP
0.86
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
9 065
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
13 358
Quotient volumique
VB/SP
SP
FAC
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
IEC Institut pour l'Economie de la Construction
CP 983 CH-1001 Lausanne
Quantités
Valeur référent.
2 768 Fr/m2
3 817
13 358 Fr/m3
791
m2
m3
2 768 Fr/m2
13 358 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 676 Fr/m2
1 719 Fr/m2
4 087 Fr/m2
865 Fr.
864 Fr.
794 Fr.
PAI
m2
2 076 Fr/m2
1 036 Fr.
VB
7.49
93
m2
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
10.96
3.93
6.60
Coef. occupation du sol
m2
m3
15.40
11.89
E1
VB
19.94
15 531 915
#DIV/0!
SP
9.61
Fr.
E5/FAC
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
12.45
Général HT
SP/SU
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
33.58
2.50
Quotient façades vide/plein
*
3.07
43.50
2.08
420 562
1 839 771
660 082
1 258 085
1 676
PAE
1.27
3.97
350 000 SA/SP
m2
FAC
% Tot.
10.10
1.64
0.16
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
SPE
% Bât.
sans honoraires
ST/SP
1 696 051
212 941
514 657 D2/SP
5 638 613
1 613 958
2 585 280
COS
m2
19.94
100
2 768 SPU
*
12.45
12 962 542
m2
*
18.47
Fr.
m2
*
13.57
Bâtiment TTC
SP/ST
m2
3.97
13.11
0.86
12 106 741
Coef. utilisation du sol
m2
*
% Bât.
0.16
0.62
Fr.
CUS
*
Ratio
Bâtiment HT
Quantités
ST
Frais d'investissement total
Quantités de base
Montant
514 657 D2/SP
1 698 973 PAE/SP
1 758 863 E1/SP
2 393 717
1 613 958
2 585 280
1 541 292
855 801
6 066
1 257
Montant HT
10 565 449
10 565 449
4.83
Ratio
16 790 000
16 790 000
1 449 813 FAC/SP
1 486 032 PAE/SP
3 244 896 ENV/SP
0.61
0.62
1.48
2 149 956
14.03.2025
page : 1
PL 13632
68/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DE LA GRADELLE
CHÊNE-BOUGERIES
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 27.03.2024)
14 mars 2025
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
1 / 13
69/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
20.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_6
Nom du fichier
250314_CO_Colombieres_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
2 / 13
PL 13632
70/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 4
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 6
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 7
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 7
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 7
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 8
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 9
Tableaux finaux et conclusion ......................................................................................................................... 11
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
3 / 13
71/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
Le Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »), entreprend
l’extension du cycle d’orientation de la Gradelle à Chêne-Bougeries.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau S+M Architectes SA et a donc
mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 27.03.2024.
1.2
Préambule
Le projet consiste à surélever les bâtiments existants D et E, avec une structure en bois afin d’agrandir le cycle
d’orientation de la Gradelle avec 11 classes supplémentaires et 1 salle informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par un prolongement des distributions verticales (cages d’escaliers et
cage d’ascenseur) et horizontale (réhausse de la passerelle pour circuler entre bâtiments D et E directement depuis
le 2ème étage crée).
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
Dossier 01- Plans Architecte S+M
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
4 / 13
PL 13632
982-4001 OCBA La Gradelle - Plans-SOUS-SOL Transmis MO (06.12.2024)
982-4002 OCBA La Gradelle - Plans-REZ-DE-CHAUSSEE 1 Transmis MO (06.12.2024)
982-4003 OCBA La Gradelle - Plans-ETAGE 1 Transmis MO (06.12.2024)
982-4004 OCBA La Gradelle - Plans-ETAGE 2 Transmis MO (09.12.2024)
982-4005 OCBA La Gradelle - Plans-TOITURE Transmis MO (09.12.2024)-TOITURE
982-4006 OCBA La Gradelle - Coupes Transmis MO (09.12.2024)
982-4007 OCBA La Gradelle - Façades Transmis MO (09.12.2024)
Y-982-2000 OCBA La Gradelle - INSTALLATION CHANTIER-AMENAGEMENTS EXTERIEUR potager
(14.01.2025)-1-200
982-4040 OCBA La Gradelle - Dossier Devis Général (24.06.24)
Dossier 02- Plans et convention ing. Civil
L3377-001c soum bois - Axonometrie avec sections
L3377-002c soum bois - Compositions et détails type
L3377-003c soum bois - Vues en plan
L3377-004c soum bois - Coupes type générale
L3377-GRA_Convention d'utilisation v2 25.07.2024
03- Plans et concepts ing. CVC
04- Plans et concepts ing. Electricien
05- Plans ing. Sanitaire
1.6
Séances
72/93
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO de la Gradelle est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse d’IEC
portera donc sur :
Objet A : extension / surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au chapitre 1.2)
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
5 / 13
73/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 9.12.2024 de préparation d’exécution, établis par le bureau S+M
Architectes SA.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
Ratio
Surface plancher SP/ Surface utile
SU
S+M
1’377 m2
5'532 m3
4,02 m
SU S+M : 1'193 m2
comprend SD
IEC
1’421 m2
5’917 m3
4,16 m
SU IEC : 846 m2
Rapport SP/SU : 1,68
Remarques
Ecart 44m2 soit Ecart 385m3 soit 7% IEC
3% Acceptable a comptabilisé la
passerelle dans VB
SP/SU 1,68 est un ratio standard de
ce type de projet
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
L’écart de VB entre IEC et le bureau S+M est principalement lié au fait qu’IEC a comptabilisé des éléments
complémentaires dans son calcul : plancher et toiture passerelle, fermetures de dalles, casquettes en toiture
La suite de l’analyse est basée sur les quantités mesurées par IEC.
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
Le ratio IEC SP/SU de 1,68 est considéré comme en ordre.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
6 / 13
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
74/93
Les montants du devis général du 27.03.2024 ont été établis par le bureau S+M.
Le DG est structuré selon CFC à 3 et 4 chiffres sur la globalité du projet
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts est de +/- 10%
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a pas été en mesure d’en détailler les causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé est THPE construction neuve.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
7 / 13
75/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe 01).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
D2
m2
Fr/m2
PAE
m2 1 024
E1
m2 1 839
Fr/m2
SP
m2 1 421
SP
m2 1 421
SP
SP
SP
Montant
Ratio
% Bât.
Fr.
D2/SP
Fr/m2 1 522
Fr.
1 558 329 PAE/SP
0,72
17,67
719
Fr.
1 322 991 E1/SP
1,29
15,00
Fr./m2 768
Fr.
1 090 679
12,37
Fr/m2 1 000
Fr.
1 421 500
16,12
m2 1 421
Fr/m2 1 058
Fr.
1 503 000
17,05
m2 1 421
m2 1 421
Fr/m2
Fr/m2
887
465
Fr.
Fr.
1 260 000
660 677
14,29
Bâtiment HT
Fr.
8 156 500
78
Bâtiment TTC
Fr.
8 817 177
100
Frais d'investissement bâtiment
7,49
sans honoraires
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 377 HT/m3
VB ce qui est cohérent avec les principes conceptuels de la surélévation (dalle de toiture en caissons bois
avec sommiers d’appuis 880 mm) et les reprises de béton sur l’ancienne dalle de toiture servant maintenant
de plancher.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de
gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface
de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2
Sans objet.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’024 m2
VR 1’522
La valeur de référence (VR) de CHF 1’522 / m2 est jugée correcte.
Poste « MC Toiture » : 1’839 m2
VR 719
CHF 1'558’329 HT
CHF 1'322’991 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 719 / m2 est jugée correcte.
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’421 m2 SP
VR 768
CHF 1'090’679 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 768 / m2 est jugée correcte malgré l’installation de chantier (représentant 14,9%
du coût du gros-œuvre) impactée à ce macroélément ce qui a pour conséquence d’augmenter fortement cette VR.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
8 / 13
PL 13632
76/93
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’421 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 1000
CHF 1'421’500 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1000 / m2 SP est considérée comme cohérente avec le concept de production /
distribution de chaleur qui prévoit des pompes à chaleur installées en toiture de chaque bâtiment, raccordées
hydrauliquement à chaque sous-station de chauffage existante des bâtiments respectifs. Les nouveaux radiateurs
seront ensuite alimentés depuis ces sous-stations. Un raccordement des corps de chauffe existants sur ce nouveau
réseau est également prévu.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’421 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 1’058
CHF 1'503’000 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1'058 / m2 est jugée en lien avec les prestations nécessaires.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Fr.
Montant
ST
m2
Fr/m2
SP
m2 1 421
Fr./m2 305
Fr.
434 000
SP
m2 1 421
Fr/m2
461
Fr.
655 000
D2
m2
Fr/m2
SP
m2 1 421
Fr/m2 2 359
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
976
Fr.
SP
SP
m2 1 421
m2 1 421
Fr/m2 1 058
Fr/m2
Fr.
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
112
SAA
m2 3 700
Fr/m2
22
% Bât.
4,22
6,37
3 352 000
38,02
32,60
1 386 500
15,72
13,48
1 503 000
17,05
14,62
D2/SP
Fr.
159 000
Fr.
80 000 SA/SP
1,55
2,60
0,78
Fr.
% 7 569 500
3,5%
Fr.
266 241
% 7 569 500
16,9%
Fr.
1 279 500
14,29
% 9 129 000
% 9 525 000
Frais d'investissement total
% Tot.
7,43
Fr.
gl 1
Ratio
ST/SP
2,72
12,44
4,3%
8,1%
Fr.
Fr.
396 000
771 525
7,49
Général HT
Fr.
9 511 241
93
93
Général TTC
Fr.
10 282 766
100
100
3,85
7,50
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, la décontamination, les démolitions et les adaptations
de conduites. Dans le présent contexte, la valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend les installations d’échafaudages et les installations de chantier dont des échafaudages
nécessitant d’être mis en place depuis le sol.
Les installations de chantier représentent 14,9% du coût des travaux de gros-œuvre, en lien avec les différents
phasages d’exécution et la réalisation de travaux en site partiellement occupé. La conception structurelle mixte
(béton, charpente métallique, construction bois) provoque également une complexité dans les installations de
chantier.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
9 / 13
77/93
PL 13632
Cette valeur est donc considérée comme en ordre.
Poste « D Fondations » : Sans objet.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est jugée en lien avec le concept structurel mixte et les principes de façade.
Le prix des façades est important mais comprend un retour des panneaux Eternit pour liaison avec le 1er étage et les
tôles de recouvrement des casquettes pour une surface supérieure à 300 m2.
Voir également les commentaires au § 4.1 : remarques générales
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme cohérente avec le concept de production / distribution de chaleur. Voir
détails analyse au § 4.1.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme cohérente avec les prestations nécessaires.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « T Aménagements extérieurs »
Le coût pour les travaux prévus au descriptif semble cohérent.
IEC recommande de prévoir un poste complémentaire pour remise en état après chantier.
Poste « V Frais secondaires »
Le reste des frais secondaires représente 1,5%. Pourcentage considéré comme légèrement faible mais faisable.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 16,9% qui est donc considéré comme
légèrement bas et qui correspond au montant du contrat.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
10 / 13
PL 13632
4.3
78/93
Tableaux finaux et conclusion
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
3 700
1 421
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
m2
1 024
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,23
m2
1 024
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,72
E1
m2
1 839
Quotient dimensionnel
E1/SP
1,29
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 721
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
*
m3
5 917
Quotient volumique
VB/SP
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
SP
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m2
m3
1 421
5 917
Fr/m2
Fr/m3
4 853
1 166
6 896 500
6 896 500
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
m2
1 421
Fr/m2
7 236
10 282 766
VB
m3
5 917
Fr/m3
1 738
10 282 766
FAC
PAE
Coût/façades E4+E5
Quantités
Valeur référent.
Montant HT
4,16
Ratio
FAC
m2
1 024
Fr/m2
1 370 Fr.
1 403 329 FAC/SP
0,72
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
1 024
2 863
Fr/m2
Fr/m2
1 370 Fr.
952 Fr.
1 403 329 PAE/SP
2 726 321 ENV/SP
0,72
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
979
Fr/m2
1 269 Fr.
1 242 596
2,01
.
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Gradelle
7’236
1’738
Notre analyse s’est portée sur les travaux de surélévation, en tenant compte du contexte d’interventions en site
occupé (salles de classes en exploitation dans les étages inférieurs lors des travaux de second œuvre), du concept
statique mixte (béton, métal, bois) et de la nouvelle production de chaleur pour l’ensemble des bâtiments D et E.
Cela génère certains surcouts qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède.
5
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des questions restant ouvertes, IEC
SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 10'282'766 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation de la Gradelle à Chêne-Bougeries.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Divers et imprévus (CFC 583), CRAS (CFC 589) et dans une
moindre proportion le poste Renchérissement (CFC 582).
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
11 / 13
79/93
PL 13632
Genève, vendredi14 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
12 / 13
PL 13632
80/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
13 / 13
81/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DE LA GRADELLE, CHÊNE-BOUGERIES
14.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
Fondations D
MB
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MC
Toitures E1
MD
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
ME
Installations I+E7+M8
MF
Aménagements int. M-M8
MW
Honoraires d'ouvrage W2
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2
m2 1 024
m2 1 839
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
T
Aménagements extérieurs
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 421
m2 1 421
m2
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 3 700
gl 1
% 7 569 500
% 7 569 500
% 9 129 000
% 9 525 000
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 1 522
Fr.
Fr/m2 719
Fr.
Fr./m2 768
Fr.
Fr/m2 1 000
Fr.
Fr/m2 1 058
Fr.
Fr/m2 887
Fr.
Fr/m2 465
Fr.
Montant
Ratio
0,72
17,67
1,29
15,00
12,37
16,12
17,05
14,29
7,49
Bâtiment HT
Fr.
8 156 500
78
Bâtiment TTC
Fr.
8 817 177
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 305
Fr.
Fr/m2 461
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 2 359
Fr.
Fr/m2 976
Fr.
Fr/m2 1 058
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 112
Fr.
Fr/m2 22
Fr.
Fr.
3,5%
Fr.
16,9%
Fr.
4,3%
Fr.
8,1%
Fr.
Montant
Ratio
4,22
3 352 000
1 386 500
1 503 000
159 000
80 000 SA/SP
266 241
1 279 500
396 000
771 525
3,85
7,49
93
Général TTC
Fr.
10 282 766
100
100
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
E5/FAC
0,23
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
0,72
E1/SP
1,29
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 721
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 917
Quotient volumique
VB/SP
VB
Valeur référent.
Fr/m2
4 853
Fr/m3
1 166
Montant HT
6 896 500
6 896 500
10 282 766
10 282 766
m2
m3
1 421
5 917
Fr/m2
Fr/m3
7 236
1 738
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
m2
1 024
1 024
2 863
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 370
1 370
952
Fr.
Fr.
Fr.
1 403 329 FAC/SP
1 403 329 PAE/SP
2 726 321 ENV/SP
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
979
Fr/m2
1 269
Fr.
1 242 596
FAC
7,50
93
Quotient façades vide/plein
VB
12,44
9 511 241
1 839
SP
0,78
Fr.
1 024
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
14,62
Général HT
1 024
SP
13,48
17,05
2,72
m2
Quantités
m2
1 421
m3
5 917
32,60
15,72
14,29
m2
*
38,02
1,55
m2
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
6,37
2,60
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
PAE
7,43
D2/SP
E1
FAC
sans honoraires
ST/SP
434 000
655 000
3 700
1 421
% Bât.
D2/SP
1 558 329 PAE/SP
1 322 991 E1/SP
1 090 679
1 421 500
1 503 000
1 260 000
660 677
4,16
Ratio
0,72
0,72
2,01
PL 13632
82/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION SECHERON
Genève
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 17.02.2025)
04 avril 2025
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
1 / 11
83/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
24.02.2025
Version :
Version finale V02
Dernière modification :
04.04.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Silvia Navarra, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_2
Nom du fichier
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
Annexe(s)
Voir page suivante
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
2 / 11
PL 13632
84/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ...................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale ................................................................................................................... 4
Préambule ........................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ......................................... 4
Méthodologie ....................................................................................................................... 5
Documents transmis ........................................................................................................... 5
Séances .............................................................................................................................. 5
Découpage du projet ........................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ................................................................................................ 6
3.1
3.2
Généralités .......................................................................................................................... 6
Standard énergétique et de construction ............................................................................ 6
4
Analyse du devis général ........................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................... 7
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments ................................................................... 8
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation...................................................................... 9
5
Travaux complémentaires ................................................................................................. 10
6
Recommandation du bureau IEC SA ................................................................................ 10
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
3 / 11
85/93
1
PL 13632
Cadre du mandat et du projet
1.1 Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments OCBA (Maître d’ouvrage, ci-après « MO
»), entreprend l’extension du cycle d’orientation Sécheron à Genève.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau acau atelier coopératif d'architecture et
d'urbanisme à Genève.
Le Maître d’Ouvrage a mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 17.02.2025.
1.2 Préambule
Le cycle d’orientation (CO) Sécheron se situe sur la commune de Genève. Le projet consiste à l’extension du CO
Sécheron avec une surélévation située sur le bâtiment des salles de gym existant.
L’extension est réalisée en structure bois supportée par une grille de poutres métalliques ramenant le poids du bâtiment
sur les murs longitudinaux des salles de gym.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation.
1.3 Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA) et
identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes).
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres).
C – Rendu final
-
-
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
4 / 11
PL 13632
86/93
1.4 Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir des
quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un coût
cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5 Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
250217_23361_Contrôle_coûts_COMPLET.pdf
250217_23361_Contrôle_coûts_SUR_RENF_CCITY_PHVOL_P_CVS.pdf
SEC_51_ARC_010.1_C_PLAN-SURELEVATION.pdf
SEC_51_ARC_010.2_F_PLAN-TOITURE.pdf
SEC_51_ARC_020.2_C_COUPES-GENERALES.pdf
SEC_51_ARC_020.2_D_COUPES-GENERALES.pdf
SEC_51_ARC_030.2_C_ELEVATIONS-SUD-NORD.pdf
SEC_51_ARC_030.1_C_ELEVATIONS-GENERALES.pdf
0932-SEC_51_CIV-03-F-Plan_Forage.pdf
50115_RP_02A_Convention_211216.pdf
Copie de YCF_Justification_Plus_Value_Secheron.xlsx
1.6 Séances
Plusieurs échanges avec le bureau acau atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme.
1.7 Découpage du projet
Le projet d’extension du CO Sécheron est structuré en termes de coûts selon un objet unique.
L’analyse d’IEC portera donc sur :
Objet A : surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au chapitre 1.2).
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
5 / 11
87/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur le plan de la surélévation du 06 janvier 2025 établis par le bureau acau atelier
coopératif d'architecture et d'urbanisme qui n’a pas fourni la surface de plancher et le volume bâti.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
Surface de plancher = 1’164 m2.
Volume bâti = 5’891 m3.
3
Observations sur le devis général
3.1 Généralités
Les montants du devis général révisé du 17.02.2025 ont été établis par le bureau acau atelier coopératif
d'architecture et d'urbanisme sur la base des plans du 6 janvier 2025, phase PRO.
Il est structuré selon eCCC-Bât.
Des transferts entre les postes eCCC-Bât ont été effectués entre DG de référence et DG révisé. Les sommes
transférées ne sont pas documentées.
La composition du coût du poste C.4.4. Toitures dans le devis révisé ne correspond pas à la norme eCCC-Bat. Seuls
les coûts des éléments structurels auraient dû être compris dans ce poste et les autres postes auraient dû être
ventilées dans les postes eCCC-Bat y relatifs. IEC a procédé à la ventilation des coûts dans le bon poste par
hypothèse.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a pas été en mesure d’en détailler les causes.
Les travaux pour le CO Golette sont en cours de réalisation, plusieurs montants du devis sont le résultat de rentrée
de soumission.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de grosœuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface de chaque
élément.
Précision :
Notre analyse s’est portée uniquement sur les travaux de surélévation à proprement parler, sans prendre en
considération les interventions sur l’objet existant (travaux spécifiques, déjà en cours de réalisation).
3.2 Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MoPEC).
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
6 / 11
PL 13632
4
88/93
Analyse du devis général
4.1 CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la méthode
CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I +E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
Quantités
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Frais d'investissement bâtiment
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 165 Fr/m2
1 063 Fr.
1 670 Fr/m2
767 Fr.
1 164 Fr./m2
1 358 Fr.
1 164 Fr/m2
5 89 Fr.
1 164 Fr/m2
828 Fr.
1 164 Fr/m2
1 011 Fr.
1 164 Fr/m2
400 Fr.
Montant
Ratio
%Bât.
D2/SP
1 237 976 PAE/SP
1 280 207 E1/SP
1 581 001
685 460
963 625
1 177 464
465 610
1.00
16.75
1.43
17.32
21.39
9.27
13.04
15.93
6.30
Bâtiment HT
Fr.
6 925 732
78 sans honoraires
Bâtiment TTC
Fr.
7 391 342
10 0
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que les valeurs de
référence sont correctes.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’165 m2
VR 1’063
La valeur de référence (VR) de CHF 1’063/ m2 est jugée en ordre.
Poste « MC Toiture » : 1’670 m2
VR 767
CHF 1'237’976HT
CHF 1'280’207 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 767/ m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un cout important qui explique cette valeur (voir cidessus dans § remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’164 m2 SP
VR 1’358
CHF 1'581’001HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’358 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois et d’acier imposé par le concept structurel engendre un cout important qui explique cette valeur
(voir ci-dessus dans § remarques générales).
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’164 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 589
CHF 685’460 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 589/ m2 SP est jugée en ordre.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1'164 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
7 / 11
89/93
PL 13632
VR 828
CHF 963’625HT
La valeur de référence (VR) de CHF 828 / m2 est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
4.2 Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments.
IEC a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
Fondations
D
Gros oeuvre
E
Installations cvse
I
M Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
P
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc a u PU
Z
Quantités
m2
m2
SP
m2
D2
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SAA m2
gl
%
%
%
%
ST
SP
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr./m2
345 Fr.
1 164 Fr/m2
78 Fr.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
3 443 Fr.
1 164 Fr/m2
5 74 Fr.
1 164 Fr/m2
842 Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
1
Fr.
6 150 042
6.1% Fr.
6 150 042
20.5% Fr.
7 788 016
6.0% Fr.
8 255 588
8.1% Fr.
Frais d'investissement total
Montant
Ratio
%Bât.
%Tot.
ST/SP
401 773
91 179
4.50
1.23
1.02
54.23
44.91
D2/SP
4 008 005
668 365
980 719
9.04
7.49
13.27
10.99
15.93
14.12
SA/SP
378 212
1 259 762
467 573
668 703
4.24
5.24
6.30
7.49
Général HT
Fr.
8 255 588
94
93
Général TTC
Fr.
8 924 291
10 0
10 0
Poste « B Travaux préparatoires »
La valeur de référence est acceptée.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. Le coût / ratio est situé autour de 78 CHF / m2
d’installations, ce qui est jugé en ordre.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est jugée correcte.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est jugée correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Le devis général semble ne pas inclure les installations et équipements d’exploitation (CFC 3).
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
8 / 11
PL 13632
90/93
Poste « R Ameublement, décoration »
Le devis général n’inclue pas l’ameublement et décoration (CFC 9).
Poste « V Frais secondaires »
Le pourcentage de 6,1% sur le montant des travaux est considéré cohérent.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 20.5% qui correspondent au contrat signé.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
4.3 Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
ST
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
CUS
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
1 164 SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
####
1 165
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0 .3 9
1 165
Quotient parois extérieures
PAE/SP
1.0 0
m2
1 670
Quotient dimensionnel
E1/SP
1.4 3
m2
3 244
Quotient parois intérieures
PAI/SP
*
m3
5 891
Quotient volumique
VB/SP
SP
m2
m3
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
372
m2
m2
E1
Surface de façades (s a ns s -s ol )
Surface parois extérieurs (y.c s-s ol )
Surface de toiture
PAI
Surface parois, portes intérieures
VB
Volume bâti SI A 416
SB
SP
SPE
FAC
PAE
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
Ratio
Coef. utilisation du sol
*
SA
VB
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
SP
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
FAC
Coût/parois,portes intér. E6+M 1+M 4
Quantités
Valeur référent.
1 164 Fr/m2
4 938
5 891 Fr/m3
976
m2
m3
1 164 Fr/m2
5 891 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 165 Fr/m2
1 165 Fr/m2
2 834 Fr/m2
985 Fr.
985 Fr.
85 6 Fr.
PAI
m2
75 7 Fr/m2
673 Fr.
VB
PAE
7 666
1 515
Montant HT
5 748 268
5 748 268
####
5.0 6
Ratio
8 924 291
8 924 291
1 146 798 FAC/SP
1 146 798 PAE/SP
2 427 004 ENV/SP
1.0 0
1.0 0
2 .4 3
509 786
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Sécheron
7’666
1’515
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
9 / 11
91/93
5
PL 13632
Travaux complémentaires
En complément de l’analyse ci-dessous (chapitre 4), il a été admis les montants suivants pour les travaux :
Objet
Type travaux
Montant TTC
SUR - surélévation
PV pour la structure métallique, la structure en 1’867’484
bois et la serrurerie.
RENF - renforcement structure
du bâtiment existant
Travaux complémentaires nécessaires après 2'385’533
l'ouvertures des dalles dans les salles de gym
et l'état des lieux des fondations d'origines.
CCITY - projet Cool City
Installation d'un collecteur pour analyser les
124’732
eaux souterraines à la base des contreforts et
permettre le développement du projet Cool
City.
PHVOL - installation panneaux
photovoltaïques
Travaux d'intégration des équipements PV
dans l'architecture du bâtiment.
125’425
P_CVS - travaux
Complément d'études et modification du projet 415’351
complémentaire pour garantir les pour garantir les seuils minimaux de la qualité
seuils max ppm
de l'air dans les salles de classes dans le
concept d'une ventilation naturelle.
Ces montants sont justifiables par rapport aux types de travaux demandés.
6
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier, des travaux complémentaires, IEC SA arrive
à la conclusion que le montant de CHF 13'842’817 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du cycle
d’orientation de Sécheron à Genève.
Lausanne, lundi 04 avril 2025
Tournan Arnaud
Silvia Navarra
Chef de projet
Cheffe de projet
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
10 / 11
PL 13632
92/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
11 / 11
93/93
PL 13632
ECOBAT Economie par éléments bâtiment
TABLEAU_3
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Maître d'ouvrage
Analyse de l'estimation
Surélévation du CO Sécheron - Genève
Etat: 14.03.2025
OCBA
Mandataires
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
Quantités
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 165 Fr/m2
1 063 Fr.
1 670 Fr/m2
767 Fr.
1 164 Fr./m2
1 358 Fr.
1 164 Fr/m2
589 Fr.
1 164 Fr/m2
828 Fr.
1 164 Fr/m2
1 011 Fr.
1 164 Fr/m2
400 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Q
Equipements d'exploitation
R
Ameublement, décoration
T
Aménagements extérieurs
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
gl
%
%
%
%
ST
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
1.00
1.43
9.27
15.93
6.30
Fr.
6 925 732
78 sans honoraires
Fr.
7 391 342
100
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr./m2
345 Fr.
1 164 Fr/m2
78 Fr.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
3 443 Fr.
1 164 Fr/m2
574 Fr.
1 164 Fr/m2
842 Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
1
Fr.
6 150 042
6.1% Fr.
6 150 042
20.5% Fr.
7 788 016
6.0% Fr.
8 255 588
8.1% Fr.
Montant
378 212
1 259 762
467 573
668 703
Général HT
Fr.
8 255 588
94
93
Général TTC
Fr.
8 924 291
100
100
Ratio
4.50
4 008 005
668 365
980 719
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
Coef. occupation du sol
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
m2
1 165
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0.39
m2
1 165
1.00
m2
1 670
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
E1
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
E1/SP
1.43
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 244
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 891
Quotient volumique
VB/SP
PAE
*
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
SP
m2
m3
1 164 Fr/m2
5 891 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 165 Fr/m2
1 165 Fr/m2
2 834 Fr/m2
985 Fr.
985 Fr.
856 Fr.
PAI
m2
757 Fr/m2
673 Fr.
SP
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
IEC Institut pour l'Economie de la Construction
CP 983 CH-1001 Lausanne
m2
m3
Quantités
Valeur référent.
1 164 Fr/m2
4 938
5 891 Fr/m3
976
FAC
7 666
1 515
10.99
15.93
14.12
7.49
Ratio
COS
FAC
7.49
13.27
5.24
372
*
44.91
9.04
4.24
1 164 SPU
*
1.02
54.23
6.30
m2
*
1.23
SA/SP
m2
SPE
% Tot.
D2/SP
m2
SB
SP
m2
% Bât.
ST/SP
401 773
91 179
SP/ST
m2
*
17.32
13.04
Coef. utilisation du sol
*
16.75
21.39
CUS
SA
% Bât.
Bâtiment TTC
Quantités
ST
Ratio
D2/SP
Bâtiment HT
Frais d'investissement total
Quantités de base
Montant
1 237 976 PAE/SP
1 280 207 E1/SP
1 581 001
685 460
963 625
1 177 464
465 610
Montant HT
5 748 268
5 748 268
#DIV/0!
5.06
Ratio
8 924 291
8 924 291
1 146 798 FAC/SP
1 146 798 PAE/SP
2 427 004 ENV/SP
1.00
1.00
2.43
509 786
14.03.2025
page : 1
de la République et canton de Genève
PL 13632
Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 21 mai 2025
Projet de loi
ouvrant un crédit supplémentaire d’investissement de
21 600 000 francs à la loi 13170 ouvrant un crédit
d’investissement de 65 500 000 francs en vue de la construction
de 2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, sur des
sites existants, sur les communes de Genève, Chêne-Bougeries,
Thônex, Meyrin et Versoix
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 15 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du
4 octobre 2013,
décrète ce qui suit :
Art. 1.
Crédit supplémentaire d'investissement
Un crédit supplémentaire d'investissement de 21 600 000 francs est ouvert au
Conseil d’Etat en complément à la loi 13170 ouvrant un crédit
d'investissement de 65 500 000 francs en vue de la construction de
2 pavillons et 5 extensions modulaires pour le département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse, sur des sites existants, sur les
communes de Genève, Chêne-Bougeries, Thônex, Meyrin et Versoix, du 16
décembre 2022.
Art. 2
Budget d'investissement
1
Ce crédit d'investissement de 21 600 000 francs sera réparti en tranches
annuelles inscrites au budget d'investissement dès 2025 sous les politiques
publiques F – Formation.
ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.25
PL 13632
2/93
L'exécution de ce crédit est suivie au travers de numéros de projets
correspondant au numéro de la présente loi.
2
Art. 3
Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de
fonctionnement.
Art. 4
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI
3/93
PL 13632
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Préambule
Le présent projet de loi a pour but de mettre à la disposition de l'office
cantonal des bâtiments (OCBA) un budget supplémentaire de
21 600 000 francs à la loi 13170 ouvrant un crédit d'investissement de
65 500 000 francs en vue de la construction de 2 pavillons et 5 extensions
modulaires pour le département de l'instruction publique, de la formation et
de la jeunesse, sur des sites existants, sur les communes de Genève, ChêneBougeries, Thônex, Meyrin et Versoix, du 16 décembre 2022.
2. Besoins du DIP
Pour rappel, le système scolaire de notre canton est aujourd'hui soumis à
une très forte pression en termes de disponibilité de locaux. Les principales
raisons sont l'importante augmentation des effectifs et le fort taux
d'occupation actuel des bâtiments scolaires.
L'augmentation du nombre de logements prévue dans le canton a pour
conséquence directe des hausses d'effectifs à moyen terme, qui, s’ils étaient
prévus sous forme de projections, n’ont pas pu se répercuter sur la
construction de bâtiments neufs, qui accusent de forts retards. Dans la
période actuelle, soumise à de forts changements et évolutions, les
projections d'évolution de la population résidante nous permettent d'avoir une
vision globale à 15-20 ans, et précise à 4-6 ans. Les renseignements
démographiques deviennent fiables quelque 2 ans avant une rentrée prévue
(sauf accident comme le COVID-19 ou une crise migratoire), mais la solidité
des projections à 10 ans est suffisamment étayée pour anticiper le besoin.
Il est actuellement nécessaire de procéder à l'application d'autres solutions
transitoires permettant, dans un premier temps, de compenser le retard de la
mise à disposition du futur cycle d’orientation (CO) sur les sites de Balexert
et de Bernex. La construction de 7 extensions sur des sites existants de
bâtiments du CO a pour but de garantir les rentrées scolaires des années à
venir, à court et à moyen termes, en mettant à disposition des CO des salles
de classe supplémentaires.
Lors des rentrées 2023 et 2024, le DIP a été en mesure d’accueillir tous
les élèves du CO, car l'augmentation des effectifs a été couverte, d'une part,
par l’agrandissement du CO des Coudriers et, d'autre part, par la mise à
disposition de 3 pavillons de 8 classes, qui ont été réalisés sur les sites du CO
PL 13632
4/93
des Voirets et du CO de la Florence à la rentrée 2022, et sur le site du CO de
Vuillonnex à la rentrée 2023 (L 12460).
Actuellement, la situation est plus critique, en raison des augmentations
prévues d'ici 2028, d'environ 1 600 élèves, ce qui devrait permettre de
compter sur 21 bâtiments, alors qu’il n’y en a que 19 actuellement. Dans
cette perspective, parfaitement étayée sur le plan prévisionnel, sachant le
retard des 2 CO de Bernex et de Balexert, il est indispensable d’offrir des
espaces transitoires et de maintenir, au prix de travaux de rénovation lourds,
le CO du Renard sur site.
Au vu de la situation difficile à laquelle le CO est confronté à court terme,
et pour ne pas péjorer de manière significative les conditions d'enseignement,
le Conseil d'Etat a proposé, en urgence, la construction d'extensions
supplémentaires (de 12 classes en moyenne) sur plusieurs sites de CO
existants.
Des explications plus détaillées figurent dans l'exposé des motifs de la
loi 13170.
3. Objectifs de la loi 13170
La loi 13170 a pour but de permettre la réalisation urgente et la mise en
service de 7 extensions de bâtiments existants du cycle d'orientation du DIP.
Chaque site est différent et comporte ses propres spécificités, ce qui a donné
lieu à des projets variés en termes d'architecture, de morphologie et
d'intégration. Pour mémoire, les sites existants ayant été sélectionnés pour
recevoir une extension sont :
– le CO de la Golette, à Meyrin;
– le CO de Sécheron, à l'avenue Blanc;
– le CO des Colombières, à Versoix;
– le CO de la Gradelle, à Chêne-Bougeries;
– le CO du Foron, à Thônex;
– le CO de Cayla, dans le quartier des Charmilles;
– le CO de l'Aubépine, dans le quartier de la Roseraie.
Le budget de la loi 13170, qui se monte à 65,5 millions de francs, a été
élaboré début 2022, lorsqu'a débuté la guerre en Ukraine.
La loi 13170 a été adoptée le 16 décembre 2022, ce qui a permis
d'effectuer dès janvier 2023 les appels d'offres (marchés publics) pour
sélectionner les mandataires chargés des phases d'exécution. Dès
l'adjudication des mandats, les études pour la préparation à l'exécution (plans
5/93
PL 13632
d'exécution et cahiers de soumissions) ont été lancées, leurs durées ont varié
en fonction des sites et de la complexité des différents projets.
Actuellement, les offres d'entreprises relatives au gros-œuvre sont
rentrées pour la plupart des réalisations et certains chantiers ont démarré
durant les vacances d'été 2024. Il est à relever qu'un faible nombre d'offres a
été rendu, d'une manière générale, péjorant la mise en concurrence interentreprises. Les montants des adjudications sont élevés.
Vu l'urgence pour le DIP de mettre à disposition des écoles ces nouveaux
locaux, l’OCBA poursuit les processus en cours. Parallèlement, la
commission des travaux du Grand Conseil a été informée de la situation, par
courrier du Conseil d'Etat du 14 août 2024, et elle a auditionné l'OCBA le
10 septembre 2024.
Concernant le type de constructions prévues, il sied de rappeler que les
7 réalisations sont prévues en ossature bois et sont conçues pour se conformer
aux dernières lois, normes, règlements et directives en vigueur, notamment la
« très haute performance énergétique – THPE-2000W », conformément au
devoir d'exemplarité des bâtiments publics.
4. Raisons du dépassement budgétaire de la loi 13170
4.1. Augmentation du prix de la construction
Les indices suisses des prix de la construction de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), qui étaient relativement stables entre 2011 et 2020, ont
fortement augmenté ces 3 dernières années. En effet, entre octobre 2020 et
avril 2024, l'indice a augmenté de plus de 16% (indice suisse des prix de la
construction, région lémanique, nouvelle construction). L'indice des prix
genevois à la construction de bâtiments administratifs a progressé de manière
identique (graphique ci-après). Les crises actuelles (guerre en Europe) ou
récentes (Covid-19) ont généré ou maintenu une forte tension sur les matières
premières.
PL 13632
6/93
4.2. Augmentation du prix des offres d'entreprises
Depuis 2023, l'OCBA constate que les montants des offres d'entreprises
relatives à ses chantiers ont significativement augmenté. D'après les
informations que l'OCBA a pu recueillir auprès des prestataires, cela
résulterait de différents facteurs :
– d'une manière générale, les entreprises affirment avoir suffisamment de
travail, en particulier le gros-œuvre. De ce fait, les tarifs proposés sont
plus élevés;
– le nombre de constructions en ossature bois ayant considérablement
augmenté ces 3 dernières années, il y a une forte tension sur la matière
première et sur l'occupation des entreprises de construction bois;
– suite à la pandémie de 2020, suivie par la guerre en Ukraine début 2022,
un grand nombre d'entreprises du secteur ont préféré stabiliser leur taille
(maintien du nombre d’employées et employés), estimant que, ces
dernières années, le marché est devenu trop instable. Elles n'optent pas
pour une croissance proportionnelle à l'augmentation de la demande.
L'OCBA estime que le surcoût résultant de cette situation est compris
entre + 5% et + 20% selon les chantiers et les corps de métier.
7/93
PL 13632
4.3. Cumul des 2 facteurs précédents
La combinaison des 2 facteurs cités précédemment a généré des
augmentations des offres d'entreprises pouvant atteindre + 35% par rapport à
la période 2020-2021. Les offres d'entreprises qui sont déjà rentrées pour les
travaux des 7 extensions ont confirmé ces éléments, de même que les offres
qui sont récemment rentrées pour d'autres réalisations de l'OCBA.
5. Etat d'avancement des différents projets
Les processus des différents projets étant à des degrés d'avancement
différents, il figure ci-après une description sommaire de chaque projet, un
point de situation et un tableau relatif aux écarts financiers.
Extension du CO de Cayla
Le nouveau bâtiment sur le site du CO de Cayla est implanté à proximité
du bâtiment principal, sur une partie de la zone engazonnée. Il est composé
d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Chaque niveau est constitué de 4 salles et
d'un sanitaire hommes/femmes, et il est desservi par un escalier ainsi que par
un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
La structure et les façades (bardage) sont en bois. L'alimentation en eau,
l'évacuation ainsi que le raccordement électrique se feront sur le bâtiment
existant. Une pompe à chaleur couvrira les besoins du pavillon et des
panneaux photovoltaïques seront installés en toiture.
L'autorisation de construire a été délivrée en juin 2024. La construction de
cet édifice est confiée à une entreprise générale qui a remporté le marché
public.
Cette réalisation respecte le budget prévu dans la loi 13170 et devrait être
achevée en décembre 2025. Il semblerait que l'entreprise adjudicatrice ait fait
des efforts conséquents pour proposer un prix très économique, ce qui n'est
pas le cas des marchés des autres projets.
Situation financière :
Crédit voté
Coût prévisionnel
Ecart
6 296 498 francs
5 396 498 francs
- 900 000 francs
PL 13632
8/93
Extension du CO de l’Aubépine
Dans la loi 13170, l'extension sur le site du CO de l’Aubépine est prévue
sous la forme d'un nouveau bâtiment situé à proximité du bâtiment principal,
implanté sur le terrain de basket existant, qui est le seul lieu d'implantation
possible sur ce site.
Ce projet a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire en été
2024, qui n’a, cependant, pas été délivrée. La disposition sur le site ne
répondait pas à toutes les exigences en matière d'intégration urbaine; par
conséquent un édifice n'était pas souhaitable en ce lieu.
Face à ce constat, l'OCBA et le DIP ont travaillé sur une première
alternative, sous la forme d'une surélévation de 12 classes sur les toits de
l'école existante. Cette variante, présentée de manière succincte à la
commission des travaux du Grand Conseil le 10 septembre 2024, présentait
un inconvénient majeur au niveau de son coût. En effet, ce projet a été chiffré
à environ 18 millions de francs, en raison de la morphologie irrégulière du
bâtiment existant (architecture dite « en peigne »), impliquant de réaliser la
surélévation sous la forme de 2 ouvrages distincts reliés par des espaces de
circulation imposants.
Finalement, une autre alternative a été étudiée, moins chère, consistant à
réaliser une surélévation de taille modeste pour un programme de 6 classes,
disposée sur l'édifice à l'extrême sud. Cette variante permet de réaliser un
ouvrage relativement simple, beaucoup plus rationnel, reproduisant la
typologie de l'étage qui est en-dessous.
Ce projet a été validé par le DIP. Les 6 classes supplémentaires
permettront d'améliorer de manière significative la capacité du CO de
l’Aubépine.
Cette variante a été retenue et fera l'objet d'une demande d'autorisation de
construire en juillet 2025.
Situation financière :
290 790
DG actualisé
en francs
TTC
342 189
Ecart
en francs
TTC
51 399
DG initial en
francs TTC
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3 810 566
4 306 147
495 580
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
323 100
133 128
– 189 972
5. Frais secondaires
35 541
837 149
801 608
9/93
PL 13632
6. Honoraires
663 668
867 812
204 144
Total TTC
5 123 665
6 486 425
1 362 759
Renchérissement
355 000
477 435
122 435
Divers et imprévus
260 617
564 928
304 311
CRAS
127 204
163 829
36 625
Total TTC construction
5 866 486
7 692 616
1 826 130
Mobilier à usage général
186 575
186 575
0
Informatique
22 200
22 200
0
Total TTC équipement
208 775
208 775
0
6 075 261
7 901 391
1 826 130
Total projet TTC
Surélévation du CO de la Golette
La surélévation est disposée sur le corps du bâtiment de liaison qui
distribue, au nord, les 2 ailes existantes des classes et, au sud, les 3 salles de
gym du CO. Ce parti pris permet de préserver les surfaces foncières du site et
les espaces de préau. Sa structure en cadre de bois enjambe le bâtiment, sans
le toucher. Ce projet intègre la réalisation de circulations verticales, qui
permettent à la fois de créer la liaison avec les 2 bâtiments de classes et de
rendre ceux-ci accessibles aux personnes à mobilité réduite, grâce à
2 ascenseurs.
Le programme des locaux comprend 13 salles de classe standards, 1 salle
d’informatique, un espace polyvalent, des sanitaires et des bureaux. Le
programme intègre également la médiathèque, qui est actuellement logée
dans un pavillon vétuste au centre du préau, qui sera démoli. L'alimentation
énergétique est assurée par la production actuelle du site, qui provient du
réseau de chauffage à distance (CAD) des Services industriels de Genève
(SIG).
L'autorisation de construire a été délivrée en mai 2023. Le chantier est en
cours; il a démarré en août 2024. La plupart des prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
PL 13632
10/93
Situation financière :
DG initial en
francs TTC
195 000
DG actualisé
en francs TTC
832 027
Ecart
en francs TTC
637 027
9 166 073
12 467 443
3 301 371
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
141 250
378 350
237 100
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
5. Frais secondaires
4 052
169 558
165 506
6. Honoraires
1 900 465
1 944 004
43 539
Total TTC
11 406 840
15 791 382
4 384 543
Renchérissement
504 000
504 000
0
Divers et imprévus
1 171 449
1 390 676
219 227
CRAS
285 069
453 033
167 964
Total TTC construction
13 367 358
18 139 091
4 771 734
Mobilier à usage général
219 955
219 955
0
Informatique
21 560
21 560
0
Total TTC équipement
241 515
241 515
0
13 608 873
18 380 606
4 771 734
Total projet TTC
Surélévation du CO de Sécheron
La surélévation est disposée sur les toitures des salles de gym existantes,
permettant ainsi de préserver les surfaces foncières du site. Cela met en
relation directe les nouvelles salles de classe avec celles du bâtiment existant,
sans empiéter sur le préau principal.
Le nouvel édifice, en bois, est disposé sur une structure métallique
répartissant les charges sur la toiture existante. Le programme est réparti sur
un seul niveau, distribué par une coursive et des escaliers indépendants. Un
second accès directement relié au bâtiment existant, par une passerelle,
garantit l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les murs de séparation entre les classes seront en terre crue, assurant ainsi
le confort acoustique et une bonne inertie thermique, tout en contribuant à
l'usage de matériaux écologiques et durables. Le chauffage de la surface
énergétique supplémentaire de l'extension est absorbé par les installations
existantes de l'école.
11/93
PL 13632
L'autorisation de construire a été délivrée en mai 2022. Le chantier est en
cours, il a démarré en août 2024. La plupart des prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
DG initial en
francs TTC
2 257 083
DG actualisé
en francs TTC
1 322 744
Ecart
en francs TTC
– 934 339
4 530 741
10 094 364
5 563 623
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
215 400
108 100
– 107 300
5. Frais secondaires
144 961
162 916
17 955
6. Honoraires
1 400 645
2 154 693
754 048
Total TTC
8 548 830
13 842 817
5 293 987
Renchérissement
372 000
372 000
0
Divers et imprévus
874 027
1 135 387
261 360
CRAS
210 096
396 717
186 621
Total TTC construction
10 004 953
15 746 921
5 741 968
Mobilier à usage général
176 431
176 431
0
Informatique
13 420
13 420
0
Total TTC équipement
189 851
189 851
0
10 194 804
15 936 772
5 741 968
Total projet TTC
Surélévation du CO des Colombières
L'extension sera disposée sur les toitures des salles de gym existantes,
permettant ainsi de préserver les surfaces foncières du site, sans empiéter sur
le préau principal.
Le nouvel édifice, en bois, sera disposé sur une structure métallique
répartissant les charges sur la toiture et les murs des salles de gym situées en
dessous. Le programme est réparti sur un seul niveau distribué, depuis le
préau, par 2 escaliers situés à l'axe des interstices des salles de gym.
Les murs de séparation entre les classes seront réalisés par un double mur
en terre crue, assurant ainsi le confort acoustique et une bonne inertie
thermique, tout en contribuant à l'usage de matériaux écologiques et durables.
PL 13632
12/93
L'autorisation de construire a été délivrée en août 2023. Le chantier a
démarré en février 2025. Les projections financières indiquent que le budget
prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
440 000
294 140
– 145 860
7 864 000
9 068 813
1 204 812
3. Equipements d'exploitation
0
0
0
4. Aménagements extérieurs
68 000
834 829
766 829
5. Frais secondaires
90 065
135 743
45 678
6. Honoraires
1 674 400
1 865 619
191 219
Total TTC
10 136 465
12 199 144
2 062 678
Renchérissement
444 000
444 000
0
Divers et imprévus
1 040 667
1 141 517
100 850
251 160
349 839
98 679
Total TTC construction
11 872 292
14 134 499
2 262 207
Mobilier à usage général
177 876
177 876
0
CRAS
Informatique
13 570
13 570
0
Total TTC équipement
191 446
191 446
0
12 063 738
14 325 945
2 262 207
Total projet TTC
Surélévation du CO du Foron
L'extension du CO du Foron est disposée sur le corps de bâtiment de la
partie nord de l'école, afin de se mettre dans la prolongation de l'aile qui
comporte les salles de classe.
Ce parti pris permet de préserver les surfaces foncières du site et les
espaces des préaux. Afin d'éviter de devoir renforcer la structure du bâtiment
existant, où se situe l'appartement du concierge, la surélévation (en bois) est
portée par 2 grandes poutres en treillis, qui font la mesure des 2 façades
longitudinales. Celles-ci sont supportées par 4 poteaux situés à l'extérieur de
l'enveloppe du bâtiment existant. L'ensemble du programme vient s'insérer
sur 2 niveaux, entre les 2 poutres.
13/93
PL 13632
Chaque niveau sera dans la continuité du premier et du deuxième étage de
classes existants, afin de profiter des circulations verticales. Un escalier,
extérieur, parallèle à la façade, sera réalisé afin de répondre aux normes
incendie.
Le programme des locaux comprend 11 salles de classe standards, 1 salle
d’informatique, 1 bureau, 1 salle de rangement, 2 sanitaires pour personnes à
mobilité réduite et 2 sanitaires hommes et femmes. L'alimentation
énergétique sera assurée par la production actuelle du site.
L'autorisation de construire a été délivrée en novembre 2023. Le chantier
va démarrer en juillet 2025, la préparation à l'exécution est en cours.
Quelques prestations ont déjà été adjugées (mandataires et entreprises) et les
projections financières indiquent que le budget prévu dans la loi 13170 sera
dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3. Equipements d'exploitation
4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
6. Honoraires
Total TTC
Renchérissement
Divers et imprévus
CRAS
Total TTC construction
Mobilier à usage général
Informatique
Total TTC équipement
Total projet TTC
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
195 000
761 500
566 500
5 671 819
8 591 800
2 919 981
0
0
0
79 500
625 000
545 500
48 750
132 513
83 763
1 189 264
1 665 089
475 825
7 184 333
11 775 902
4 591 569
497 000
497 000
0
683 350
912 928
229 578
178 389
337 658
159 269
13 523 489
4 980 417
8 543 072
189 721
189 721
0
19 050
19 050
0
208 771
208 771
0
8 751 843
13 732 260
4 980 417
PL 13632
14/93
Surélévation du CO de la Gradelle
Il s'agira de surélever d'un niveau 2 bâtiments de classes situés au sud du
site. Les ouvrages auront, au final, 2 niveaux sur rez-de-chaussée. La parcelle
ne disposant plus d'espaces libres hormis les terrains de sport, il s'agit de la
seule alternative possible afin de pouvoir répondre aux besoins de nouvelles
classes.
Chaque surélévation (en bois) comportera 6 classes et des sanitaires.
L'une des surélévations aura 1 bureau et l'autre 1 salle d’informatique en
complément. L'ascenseur, situé dans l'un des bâtiments, sera prolongé et la
galerie reliant les 2 ouvrages sera surélevée, afin d'assurer l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite à l'ensemble des salles. Une pompe à chaleur
(PAC) est prévue pour chauffer les extensions.
L'autorisation de construire a été délivrée en septembre 2024. Le chantier
va démarrer en été 2025, par la mise en place de 8 classes provisoires
permettant de libérer temporairement les locaux situés sous la surélévation.
La préparation à l'exécution est en cours. Quelques prestations ont déjà été
adjugées (mandataires et entreprises) et les projections financières indiquent
que le budget prévu dans la loi 13170 sera dépassé.
Situation financière :
1. Travaux préparatoires
2. Bâtiment
3. Equipements d'exploitation
4. Aménagements extérieurs
5. Frais secondaires
6. Honoraires
Total TTC
Renchérissement
Divers et imprévus
CRAS
Total TTC construction
Mobilier à usage général
Informatique
Total TTC équipement
Total projet TTC
DG initial en
DG actualisé
Ecart
francs TTC en francs TTC en francs TTC
845 595
486 451
– 359 144
4 820 455
7 458 907
2 638 452
0
0
0
0
86 480
86 480
32 498
118 911
86 413
1 133 210
1 362 060
228 850
6 831 758
9 512 809
2 681 051
474 000
474 000
0
696 756
830 809
134 053
169 982
272 423
102 441
8 172 496
11 090 041
2 917 545
192 867
192 867
0
18 620
18 620
0
211 487
211 487
0
8 383 983
11 301 528
2 917 545
15/93
PL 13632
6. Bilan financier global et projections
Le dépensé au 31 décembre 2024 s'élève à 12,5 millions de francs. Bien
que des chantiers soient déjà en cours, il reste des prestations du second
œuvre à adjuger et à commander.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente la situation financière
générale incluant les 7 réalisations :
Site
CO de Cayla
CO des Aubépine
CO des Colombières
CO du Foron
CO de la Golette
CO de la Gradelle
CO de Sécheron
Total HT
TVA, y.c adaptation TVA
Total TTC
Divers et imprévus
Renchérissement
Activation de la charge salariale du
personnel interne (2,9%)
Total TTC
Arrondi à
Montant complémentaire
(en francs)
– 832 562
1 305 772
1 882 603
4 222 836
4 016 807
2 456 686
4 880 141
17 932 283
1 544 304
19 476 587
1 252 718
122 435
751 599
21 603 339
21 600 000
7. Charges de fonctionnement induites
Au terme du projet, les charges financières récurrentes pour une année
complète représentent 297 000 francs d'intérêts. A cela s'ajoutent les
amortissements de 540 000 francs.
Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur les autres charges de
fonctionnement induites (charges d’exploitation).
PL 13632
16/93
8. Conclusion
Le Conseil d’Etat sollicite le Grand Conseil pour l'octroi d'un montant
supplémentaire de 21 600 000 francs TTC, nécessaire aux travaux
mentionnés sous chiffre 3, en application des articles 32, 33 et 34 de la loi sur
la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (LGAF;
rs/GE D 1 05).
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions de réserver un bon
accueil au présent projet de loi.
Annexes :
1) Préavis financier
2) Planification des dépenses et recettes d’investissement
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement
4) Préavis technico-économique
17/93
PL 13632
ANNEXE 1
PL 13632
18/93
22.04.2025
19/93
PL 13632
PL 13632
20/93
22.04.2025
ANNEXE 2
PL 13632
ANNEXE 3
22.04.2025
21/93
PL 13632
22/93
ANNEXE 4
Etat: 07.03.2025
Version finale V01
EXPERTISE ECONOMIQUE
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Office cantonal des Bâtiments (OCBA) - Genève
Estimation préliminaire sommaire du projet basée sur l'étude de faisabilité, avec un degré de précision à
+/-20%
Mandant:
Office cantonal des Bâtiments (OCBA)
Rte des Jeunes 1A,
CH - 1227 Les Acacias (Genève)
Auteur du rapport
IEC SA
Rue des Terreaux 23
CH - 1003 Lausanne
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
Tél. 021 340 64 40
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Office cantonal des Bâtiments (OCBA) - Genève
Estimation préliminaire sommaire du projet basée sur l'étude de faisabilité, avec un degré de précision à +/-20%
Etat: 07.03.2025
CONTENU
Page
1 - DONNEES GENERALES SUR PROJET
2
2 - HYPOTHESES DE COÛTS / DESCRIPTIF DES TRAVAUX, HONORAIRES ET FRAIS
4
3 - QUANTITES
5
4 - ESTIMATION PRELIMINAIRE SOMMAIRE
6
5 - COMPARATIF COÛT FAZ ARCHITECTES - IEC
7
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA
7
1
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
23/93
PL 13632
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
1 - DONNEES GENERALES SUR PROJET
1.1 Objectifs
Dans le cadre du présent mandat, l'expert économiste IEC SA a pris connaissance de l'étude de faisibilité établie par le bureau FAZ architectes de Lausanne pour atteindre les objectifs suivants:
• Etablir une estimation préliminaire sommaire des coûts de construction avec un degré de précision à +/- 20%.
• Rapport d'expertise en complément à l'étude cité.
1.2 Documents de base
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu de l'OCBA les documents suivants :
- A01_Projet_Courrier-Accomp_1270961.pdf
- A02_Projet_Plan-base-1-2500_1270977.pdf
- A03_Projet_Plan-cadastral_1270978.pdf
- A03_Projet_Plan-cadastral_1270981.pdf
- A04_Projet_Plan_1271002.pdf
- A04_Projet_Plan_1271003.pdf
- A04_Projet_Plan_1271004.pdf
- A04_Projet_Plan_1271005.pdf
- A04_Projet_Plan_1271006.pdf
6 - RECOMMANDATION
AUB2_241202_dossierDU
CA_DEp16.pdf
BUREAU IEC SA
- Documents scannés.pdf
Le projet est constitué d'un seul objet (pas de découpage par objet).
1.3 Méthode appliquée et commentaires
L’évaluation économique est structurée suivant la méthode du code de frais par éléments (CFE).
Cette méthode est basée sur deux critères associés :
- les quantités de référence définissant la volumétrie du bâtiment ;
- les valeurs de référence (V.R) appliquées aux quantités de référence, reflétant le niveau qualitatif du bâtiment.
Prestations effectuées par 2 experts économistes: quantités et coûts vérifiés suivant le principe des 4 yeux.
- Estimation des coûts avec indication des valeurs de références (VR) par rapport à la lecture et à l'interprétation des informations de l'étude de faisabilité.
- Mesures des quantités selon la SIA 416 (surface plancher SP et volume bâti VB), y compris les surfaces de parois extérieures, de toitures, de balcons, de dalles de fonds et du nombre d'ascenseurs selon les macro-éléments (méthode CFE).
IEC ne prend pas position sur le programme des locaux et leurs surfaces y relatives.
Hypothèses d'IEC concernant divers éléments constructifs:
En l'absence d'un descriptif de travaux, IEC a fait des hypothèses qui devront être confirmées à la réception d'un cahier des charges plus précis avec l'aide de mandataires spécialisés.
1. Structure:
Structure modulaire en bois selon l'étude de faisabilité.
Travaux pris en compte concernant la surélévation (surface de plancher de 764 m2):
- Adaptation revêtement toiture (budget de CHF 76'400 HT pour environ 1/3 de la toiture à refaire par rapport au revêtement).
- Réalisation d'une tremie pour un nouvel escalier et ascenseur
- Nouvelle dalle au 3ème étage sur la toiture existante (nouvelle dalle sur vide technique d'environ 35/40 cm, voir croquis ci-dessous).
- Nouvelle dalle et toiture pour la surélévation.
- Nouvelles installations techniques électriques, ventilation, sanitaires et chauffage (CVSE)
- Nouvelles cloisons (selon plans reçus), revêtements de sol/parois/plafond.
- Voir l'image ci-dessous concernant vide technique et nouvelle dalle en dessous de la structure modulaire de la surélévation.
IEC tient compte des coupes de l'étude de faisabilité, sauf que pour le vide au dessus de la toiture existante, IEC considère un espace de 35/40 cm suite aux échanges avec le bureau FAZ et croquis coupe ci-dessous; En conséquence, la hauteur de la façade de la surélévation change par
rapport aux quantités données par le bureau FAZ. Hauteur de façade calculée par IEC = 4,89 m contre 4,76 m pour FAZ.
2. Vitrages
- 60% de vitrage en façade.
- 30% de cloisons vitrées sur la totalité des cloisons prévues.
3. Pas de travaux (construction et revêtement) pour les parties suivantes d’ouvrage:
- Fondations.
- Parties concernant les étages au-dessous de la nouvelle surélévation.
4. Objet Surélévation (quantités)
Surface plancher SP
[m2]
Volume bâti VB
[m3]
Hauteur moyenne
VB/SP [m]
764
3 247
4,25
2
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
5. Croquis coupe vide :
Dalle existante, sommier béton 35/40cm et vide, dalle bois + profilée métalliques 20 cm ( les profilées d'hauter 70cm sont insérés dans la nouvelle dalle bois de la structure modulaire).
2 - HYPOTHESES DE COÛTS / DESCRIPTIF DES TRAVAUX, HONORAIRES ET FRAIS
2.1 Postes non compris dans les coûts
• Acquisition du terrain et frais de financement (CFC 0).
• Traitement de site éventuellement pollué, fouilles archéologiques et démolitions des bâtiments existants (CFC 1).
• Équipements d'exploitation (CFC 3).
• Aménagements extérieurs (CFC 4).
• Ameublement et décoration (CFC 9).
• Coût de déménagements et frais d’avocat et de justice (recours sur procédures de marchés publics) (CFC 5).
2.2 Degré de précision des coûts
+/- 20 %.
2.3 Hypothèses générales prises en compte
L'économiste de la construction a pris en compte
Fondations spéciales et fouilles (CFC 1)
Installations communes de chantier (7.5% sur le montant des travaux CFC 1 à 4 hors honoraires) qui tient compte de la complexité de l'installation sur le site, du fait que:
- (a) le site est en exploitation;
- (b) le projet sera probablement réalisé par étape.
Probable réalisation par étape si le renforcement de la dalle existante (protections particulières sur la dalle de toiture afin d'absorber les chocs en cas de chute) ne suffirait pas à entreprendre les
travaux avec des salles de classe en activité en dessous, selon l'étude de faisabilité. Y compris budget de CHF 250'000 HT pour adaptation ouvrage existant (renforcement structure porteuse) qui
sera à vérifier lors de la phase suivante d'étude.
Installations techniques CVSE (CFC 23, 24 et 25):
Standard usuel pour affection prévue dans l'étude de faisabilité. Toutes les installation sont considérées comme nouvelles.
Installation de transport (CFC 26)
Nombre d'ascenseurs: 1 nouvel arrêt prévu, selon les plans de l'étude faisabilité.
Equipements d'exploitation (CFC 3):
Poste non compris dans le coût.
Aménagement intérieurs (CFC 27 et 28):
Standard moyen. IEC a paramétré les cloisons intérieurs sur la base des plans de l'étude de faisabilité du 2 décembre 2024.
Ameublement et décoration (CFC 9):
Poste non compris dans le coût.
Frais secondaires (CFC 5):
5% frais secondaires généraux (échantillons, essais de matériaux, maquettes, assurances et part de taxes/consommation de chantier/frais de surveillance/panneau de chantier sur le
bâtiment,inauguration, frais interne du Maître d'ouvrage).
Honoraires:
20% honoraires relatifs aux montant des travaux à l'ouvrage (CFC 2).
20% honoraires relatifs aux montant des travaux préparatoires (CFC 1) et des aménagements extérieurs (CFC4)
Compte d'attente pour divers et imprévus (CFC 6):
5% 'divers et imprévus' sur le montant des travaux, frais et honoraires
Compte d'attente pour renchérissement à partir d'avril 2024 (CFC 6)
0% 'renchérissement' sur le montant des travaux, frais et honoraires, d'octobre 2024 à la fin du chantier.
Renchérissement - Remarque
Coût basé sur l'indice lémanique de prix OFS d'octobre 2024, bâtiment neuf administratifs: 117,6 (base oct 2020=100)
Par rapport à avril 2024, le renchérissement a été de + 0,7%.
TVA:
8,1%
3
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
PL 13632
24/93
PARAMÈTRES DES PROJETS - QUANTITATIFS SIA ET CFE
(conforme aux normes SIA 416 et CFE SN 506 502)
3 - QUANTITES
Etat: 07.03.2025
SIA /CFE
Projet 01
CO Aubépine
DESCRIPTION
U
TOTAL
CO Aubépine
[1]
ST
Surface de terrain (SB+SA CONC)
m²
0
SB
Surface bâtie
m²
0
SAA
Surface des abords aménagés
m²
0
Surface de plancher SIA 416
SP
m²
764
SP Hors-sol total
m²
764
SP étage 03
m²
764
SP Sous-sol total
m²
0
m³
3 247
m
4,3
m³
3 247
VB
Volume bâti SIA 416
VB/SP
VB Hors-sol total
VB/SP
VB étage 03
VB/SP
VB Sous-sol total
m
4,3
m³
3 247
m
m³
4,3
0
D2
Fondation, radier
m²
0
E1
Toitures
m²
850
m²
764
E1
isolée
E1
verre
E1
sous-sol/non isolée
m²
0
E1
avant-toit
m²
86
reste
m²
E1
m²
0
0
E3
Parois extér. sous-sols
m²
0
E4
Parois extér. rez et étages
m²
330
E5
Fenêtres, portes extérieures
m²
495
m2
%
825
60%
E4+E5=FAC
E5/FAC
Parois extér. rez et étages/fenêtres
coefficient fenêtres
2 RATIOS ÉCONOMETRIQUES
FAC
Façades (E4+E5)
m²
PAE
Parois extérieurs (E3+E4+E5)
m²
825
ENV 1
Enveloppe 1 (E1+E3+E4+E5)
m²
1 675
ENV
Enveloppe (D2+E1+E3+E4+E5)
m²
1 675
825
Fenêtres %
Pourcentage fenêtres (E5/(E4+E5))
60%
FQ 1
Ratio (FAC/SP)
1,08
FQ 2
Ratio (PAE/SP)
1,08
FQ 3
Ratio (Enveloppe 1/SP)
2,19
FQ 3
Ratio (Enveloppe/SP)
2,19
QD
Quotient dimensionnel (E1/SP)
1,11
QV
Quotient volumique (VB/SP)
4,25
5
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des terreaux 23 - 1003 Lausanne
25/93
PL 13632
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude
faisabilité
Etat: 07.03.2025
Projet 01
CO Aubépine
4 - ESTIMATION PRELIMINAIRE SOMMAIRE
TOTAL
[1a] à [1b] = [1]
1- RECAPITULATION DES COÛTS PAR MACRO-ELEMENTS
CFC
CFE DESCRIPTION
CFC 0
A Terrain
CFC 1
CHF
B Travaux préparatoires
651 333
411 702
CHF
1 061 199
CHF
524 176
MD Gros Œuvre intérieur
CHF
412 196
ME Installations
CHF
533 808
CHF
420 224
MB Parois extérieures / fenêtres
CFC 2
(sans CFC 29)
m² surfaces de parois extérieures / fenêtres (PAE)
Ratios économétriques par SP
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA Toitures
m² surfaces de toitures (E1)
Ratios économétriques par SP
MF Aménagements intérieurs
CFC 4
T Travaux extérieurs
P/Q/R Equipements et mobiliers d'exploitation
CFC 3 / 9
CFC 5
V Frais secondaires 5%
CFC 29
W2 Honoraires d'ouvrage
CFC 09/19/39/49/
0
CHF
CHF
MA Fondations
W sans W2 Honoraires autres
0%
X Comptes d'attente
5%
CFC 6
Z T.V.A.
0
CHF
0
CHF
200 732
CHF
672 661
m² SAA
% (MA-MF)
8,1%
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 TTC
0
5%
20%
CHF
130 267
CHF
250 915
CHF
5 269 212
CHF
426 806
CHF
5 696 019
% (B, T, P, Q, R)
% (B, MA-MF, T, P, Q, R, V, W)
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 HT
850
1,11
CHF
% (B, MA-MF, T, P, Q, R)
20%
825
1,08
20%
5%
100%
0
[1a] à [1b] = [1]
2- RECAPITULATION DES FRAIS SELON CFC
CFC 0
Terrain
CHF
CFC 1
Travaux préparatoires
CHF
781 599
CFC 2
Bâtiment
CHF
4 035 966
CFC 3
Equipement d'exploitation
CHF
CFC 4
Aménagements extérieurs
CHF
0
CFC 5
Frais secondaires
CHF
200 732
CFC 6
Imprévus
CHF
250 915
CFC 9
Ameublement, décoration
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 HT
T.V.A.
8,1%
TOTAL COÛTS CFC 0 - 9 TTC
0
0
CHF
0
CHF
5 269 212
CHF
426 806
CHF
Valeur référentielles financières CFC 2 bâtiment HT sans honoraires
5 696 019
CFC 2
Coût CFC 2 HT / SP SIA 416 (IEC)
CHF CFC 2 / m2
4 402
Coût CFC 2 HT / VB SIA 416 (IEC)
CHF CFC 2 / m3
1 036
Valeur référentielles financières CFC 0 - 9 TTC
CFC 0 - 9
Coûts CFC 0-9 TTC / SP SIA 416 (IEC)
CFC 0-9 CHF / m2
Coûts CFC 0-9 TTC / VB SIA 416 (IEC)
CFC 0-9 CHF / m3
Quantités selon SIA 416
7 454
1 754
Quantité
SP surface de plancher (IEC)
m2
VB volume bâti (IEC)
m3
3 247
m2
1 675
m2
0
Enveloppe (D2 + PAE + E1) (IEC)
Ratios économétriques: VB / SP
Ratios économétriques: Enveloppe (D2 + PAE + E1) / SP
SAA Surface des abords aménagés
6
764
100%
4,25
2,19
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des terreaux 23 - 1003 Lausanne
PL 13632
26/93
SURELEVATION CYCLE ORIENTATION AUBEPINE_Etude faisabilité
Etat: 07.03.2025
5 - COMPARATIF COÛT FAZ ARCHITECTES - IEC
Degré précision
+/-25%
+/-20%
FAZ
(A)
CFC TTC
IEC
(B)
Δ
(B) - (A)
Notes IEC
1 Travaux préparatoires
316 549
651 333
334 783
IEC a appliqué pour les installations communes de chantier un pourcentage de 7.5% sur le montant des travaux CFC 1 à 4 hors honoraires, qui tient
compte de la complexité de l'installation sur le site, du fait que le site est en exploitation et de la probable réalisation pas étape. Probable réalisation par
étape si le renforcement de la dalle existante (protections particulières sur la dalle de toiture afin d'absorber les chocs en cas de chute) ne suffirait pas à
entreprendre les travaux avec de salle de classe en activité en dessous, selon étude de faisabilité. Le bureau FAZ a appliqué un pourcentage de 5.3% sur
le CFC 0-9.
Y compris budget de CHF 250'000 HT pour adaptation ouvrage existant (renforcement structure porteuse) qui sera à vérifier lors de la phase suivante
d'étude.
2 Bâtiment
3 983 484
3 363 305
-620 179
Dans le montant du bureau FAZ, le renfort est inclus sur la base (au prorata) d'un autre projet similaire ( environ 250'000 HT). A ce stade pas d'étude de l'ingénieur
civil, IEC a inclus en tant que budget ce montant de CHF 250'000 HT dans le CFC 1 ( adaptation ouvrage existant) qui sera à vérifier lors de la phase suivante d'étude.
-123 153
Le montant du CFC 4, selon échanges avec le bureau FAZ, contient le revêtement de la toiture. Pour IEC, ce montant est dans le CFC 2.
4 Aménagements extérieurs
123 153
Montant total travaux sans honoraires
4 423 186
4 014 638
-408 548
-9,2%
5 Frais + Reserve
774 421
18%
451 647
11%
-322 774
IEC applique 5% pour le frais sur le CFC 1-4 et 5% de reserve sur le CFC 1-9.
Le% resultant de frais + reserve de 18% est trop élevé (erreur à vérifier par FAZ architectes).
6 Honoraires
Total HT
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SATVA 8,1%
802 786
802 928
5 269 212
426 806
6 486 425
5 696 019
141
-731 181
-12,2%
-790 407
Le bureau FAZ applique le 18 % d'honoraires sur le CFC 1-4 sans honoraires alors qu'IEC applique le 20% sur les CFC 1-4.
6 000 393
486 032
Total TTC
Surface plancher concernée (IEC)
Volume bâti concerné (IEC)
764
3 247
764
3 247
Coût CFC 2 HT / SP SIA 416 (IEC) sans honoraires
Coût CFC 2 HT / VB SIA 416 (IEC) sans honoraires
5 213
1 227
4 402
1 036
Coûts CFC 0-9 TTC / SP SIA 416 (IEC)
Coûts CFC 0-9 TTC / VB SIA 416 (IEC)
8 489
1 997
7 454
1 754
A ce stade d'étude, avec deux approches de coûts différentes, la différence de 12,2% est jugée acceptable
6 - RECOMMANDATION DU BUREAU IEC SA
Sur la base des documents remis et de l'examen du dossier, vu l'absence d'un descriptif des travaux, la différence de 8% sur le montant total travaux + honoraires entre l'estimation du bureau FAZ architectes et IEC, qui ont deux approches différentes est jugée plausible et
donc acceptable.
Le budget pour le projet tel qu'esquissé, hors renchérissement, devrait être compris entre 5'700'000 TTC (+/- 20%) à CHF 6'500'000 TTC (à +/-25%). Le montant de CHF 5'700'000 TTC devrait être considéré comme un coût cible à atteindre pour développer et réaliser leprojet.
Genève, lundi 7 mars 2025
Daniel Dorsaz
Silvia Navarra
Responsable IEC SA
Chef de projet
7
IEC Institut pour l'Economie et la Construction SA
Rue des Terreaux 23 - 1003 Lausanne
27/93
PL 13632
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DES COLOMBIERES
VERSOIX
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 28.11.2024)
13 mars 2025
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
1 / 12
PL 13632
28/93
Impressum
Créé le :
20.01.2025
Version :
Version finale V02
Dernière modification :
13.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_6
Nom du fichier
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
2 / 12
29/93
PL 13632
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 4
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 5
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 5
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 6
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 6
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 6
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 7
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 8
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation .................................................................................................. 10
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
3 / 12
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
30/93
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »),
entreprend l’extension du cycle d’orientation des Colombières à Versoix.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau Atelier March SA architectes et a donc
mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 28.11.2024.
1.2
Préambule
Le projet consiste à surélever le bâtiment existant, qui accueille actuellement des salles de gymnastique, avec trois
structures en bois afin d’agrandir le cycle d’orientation des Colombières avec 11 classes supplémentaires et 1 salle
informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par les escaliers extérieurs depuis le niveau du préau. Un accès PMR
est garanti au moyen d’une rampe pour accéder au préau puis par 1 ascenseur.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
399_COColombières_plans
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
4 / 12
31/93
PL 13632
L3382-COL_Convention utilisation v1 du 19.07.2024
CO Colombières - Etape 2 - Descriptif appel d'offre CFC 23
399_Concept chauffage CO Colombières
399_Concept ventilation CO Colombières
399_Concept sanitaire CO Colombières
399-3_4-Analyse des couts de constrcution-250210 (base ayant servi au transfert CFC vers CFE)
1.6
Séances
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Mardi 28.01.2025 : séance d’éclaircissement des limites d’ouvrages avec l’architecte
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO des Colombières est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse
d’IEC portera donc sur :
Objet A : extension / surélévation
2
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 2 décembre 2024, phase PRO, établis par le bureau Atelier
MARCH.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
MARCH
1’360 m2
7’140 m3
5,25 m
IEC
1’372 m2
7’330 m3
5,34 m
Remarques
Très faible
différence
En ordre
Différence 190 m3
soit + 2,6%
En ordre
En ordre
Ratio
Surface plancher SP/ Surface utile
SU (IEC)
SU IEC : 848 m2
Rapport SP/SU : 1,62
SP/SU 1,62 est un ratio standard de
ce type de projet
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est acceptable (IEC +2,6%). En tenant compte de surfaces de
plancher quasiment similaires, l’explication de l’écart de VB est à chercher dans la définition des limites d’ouvrages
entre existant et surélévation.
Pour cet audit, l’écart est considéré comme acceptable
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
5 / 12
PL 13632
32/93
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
Nota bene : IEC a considéré la zone entre les blocs sanitaires comme étant de la surface utile (tables de travail,
etc.). Les dimensions de cette bande sont : 32,50 m x 2,70 m.
Le ratio IEC SP/SU de 1,62 est considéré comme en ordre.
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
Les montants du devis général du 30.09.2024 ont été établis par le bureau March sur la base des plans du
02.12.2024, phase PRO.
Il est structuré selon CFC à 3 à 4 chiffres sur la globalité du projet
Des transferts entre les CFC ont été effectués entre DG et DG révisé. Les sommes transférées ne sont pas
documentées.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Un document de répartition des coûts entre le les travaux à réaliser dans les étages inférieurs et les travaux
liés à la surélévation a également été transmis à IEC (399-3_4-Analyse des couts de constrcution-250210)
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a donc pas été en mesure d’en détailler les
causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MoPEC).
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
6 / 12
33/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
Montant
% Bât.
m2
Fr/m2
PAE
m2 1 311
Fr/m2 1 176
Fr.
1 542 040 PAE/SP
0,96
16,47
E1
m2 1 663
Fr/m2
903
Fr.
1 501 914 E1/SP
1,21
16,04
SP
m2 1 372
Fr./m2 1 195
Fr.
1 639 669
SP
m2 1 372
Fr/m2
555
Fr.
760 871
8,13
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 233
Fr.
1 691 285
18,07
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 111
Fr.
1 524 324
16,28
SP
m2 1 372
Fr/m2
7,49
Frais d'investissement bâtiment
Fr.
Ratio
D2
D2/SP
17,51
511
Fr.
701 468
Bâtiment HT
Fr.
8 660 103
76
sans honoraires
Bâtiment TTC
Fr.
9 361 572
10 0
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 471 HT/m3
VB, ce qui est cohérent au regard des principes conceptuels de la surélévation (dalle de plancher et de
toiture en caissons bois respectivement d’épaisseurs 92 cm et 68 cm) nécessitant un volume de bois très
important (2 à 3 fois supérieur à une conception bois usuelle).
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux
de gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de
surface de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2
Sans objet.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’311 m2
VR 1’176
La valeur de référence (VR) de CHF 1’176 / m2 est jugée correcte.
CHF 1'542’040 HT
Poste « MC Toiture » : 1’663 m2
VR 903
CHF 1'501’914 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 903 / m2 est jugée correcte en lien avec le concept structurel (voir ci-dessus
dans § remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’372 m2 SP
VR 1’195
CHF 1'639’669 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’195 / m2 est jugée correcte en lien avec le volume de bois imposé par le
concept structurel en caisson bois (éléments horizontaux) et cadre porteur avec remplissage ossature bois (éléments
verticaux) qui engendre un coût important.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
7 / 12
PL 13632
34/93
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’372 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 555
CHF 760’871 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 555 / m2 SP pourrait être considérée comme légèrement basse mais est jugée
correcte car elle ne comprend pas la production de chaleur (raccordement à la chaudière existante).
IEC considère cette VR comme globalement en ordre.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’372 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 1’233
CHF 1'691’295 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1'233 / m2 est jugée correcte en lien avec les prestations attendues.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Terrain
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Montant
Ratio
% Bât.
% Tot.
0,61
0,49
49,42
39,52
ST
m2
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 372
Fr./m2 164
Fr.
224 354
SP
m2 1 372
Fr/m2
Fr.
57 055
D2
m2
Fr/m2
SP
m2 1 372
Fr/m2 3 372
Fr.
SP
m2 1 372
Fr/m2
555
Fr.
760 871
8,13
6,50
SP
m2 1 372
Fr/m2 1 233
Fr.
1 691 285
18,07
14,45
SP
m2 1 372
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 372
Fr/m2
SP
m2 1 372
Fr/m2
SAA
m2 3 677
Fr/m2
42
ST/SP
Fr.
1,92
D2/SP
4 626 568
Fr.
Fr.
210
Fr.
% 8 132 408
5,1%
Fr.
411 752
% 8 132 408
18,9%
Fr.
1 537 414
% 10 081 574
7,4%
Fr.
747 075
% 10 828 649
8,1%
Fr.
877 121
7,49
Général HT
Fr.
10 828 649
93
93
Général TTC
Fr.
11 705 769
10 0
10 0
gl
1
Frais d'investissement total
772 274 SA/SP
2,68
6,60
Fr.
3,52
16,28
13,13
6,38
7,49
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, les démolitions et les adaptations de conduites. Dans le
présent contexte, la valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. Le coût / ratio de ces installations est jugé en
ordre.
Poste « D Fondations » - Sans objet.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
8 / 12
35/93
PL 13632
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est cohérente avec le concept structurel du projet.
Voir également les commentaires au § 4.1 : remarques générales.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée en adéquation avec les prestations attendues.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Le devis général n’inclut pas les équipements photovoltaïques qui sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
Le mobilier est à charge du DIP et n’a donc pas été inclus dans le devis général.
Poste « T Aménagements extérieurs »
Le ratio de CHF 210.- HT / m2 de surface d’aménagements extérieurs (selon plan schématique transmis le
17.02.2025) semble en ordre.
Poste « V Frais secondaires »
Les frais secondaires représentent 2,2%. Pourcentage considéré comme correct.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 18,9% qui est donc considéré comme correct.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
9 / 12
PL 13632
4.3
36/93
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
*SIA 416
ST
Surface de terrain
*
m2
SA
Surface terrain d'alentours
*
m2
SB
Surface terrain bâtie
*
m2
SP
Surface de plancher
*
m2
SPE
Surface plancher extérieure
*
m2
FAC
Surface de façades (sans s-sol)
m2
PAE
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
m2
E1
Surface de toiture
PAI
Surface parois, portes intérieures
VB
Volume bâti SIA 416
Paramètres
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
# DIV / 0 !
1 311
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,26
1 311
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,96
m2
1 663
Quotient dimensionnel
E1/SP
1, 2 1
m2
3 300
Quotient parois intérieures
PAI/SP
*
m3
7 330
Quotient volumique
VB/SP
SP
m2
1 372
Fr/m2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m3
7 330
Fr/m3
974
7 135 780
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
SP
m2
1 372
Fr/m2
8 532
11 705 769
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
VB
m3
7 330
Fr/m3
1 597
Coût/façades E4+E5
FAC
m2
1 311
Fr/m2
1 133
Fr.
1 484 985 FAC/SP
0,96
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
m2
1 311
Fr/m2
1 133
Fr.
1 484 985 PAE/SP
0,96
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
ENV
m2
2 974
Fr/m2
1 004
Fr.
2 986 899 ENV/SP
2 , 17
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
776
Fr/m2
1 070
Fr.
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
# DIV / 0 !
3 677
1 372
Quantités
Valeur référent.
5 201
5,34
Montant HT
Ratio
7 135 780
11 705 769
830 266
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Colombière
8’532
1’597
Notre analyse s’est portée sur les travaux de surélévation dont le concept statique (détaillé dans la convention
d’utilisation de l’ingénieur civil) prend en compte la situation particulière d’une surélévation sur des salles de sport.
Cela génère d’importants surcouts qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède.
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
10 / 12
37/93
5
PL 13632
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des questions restants ouvertes, IEC
SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 11'705'769 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation des Colombières à Versoix.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Divers et imprévus (CFC 583) et CRAS (CFC 589) mais pas le
poste Renchérissement (CFC 582) considéré comme non opportun à ce stade de consolidation des budgets
(chantier en cours).
Genève, vendredi 13 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
11 / 12
PL 13632
38/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250313_CO_Colombieres_Rapport_IEC
12 / 12
39/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DES COLOMBIERES, VERSOIX
13.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2
m2 1 311
m2 1 663
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 372
m2 1 372
m2
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 1 372
m2 3 677
gl 1
% 8 132 408
% 8 132 408
% 10 081 574
% 10 828 649
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
FAC
PAE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 1 176
Fr.
Fr/m2 903
Fr.
Fr./m2 1 195
Fr.
Fr/m2 555
Fr.
Fr/m2 1 233
Fr.
Fr/m2 1 111
Fr.
Fr/m2 511
Fr.
1 542 040 PAE/SP
1 501 914 E1/SP
1 639 669
760 871
1 691 285
1 524 324
701 468
Montant
Bâtiment HT
Fr.
8 660 103
76
Bâtiment TTC
Fr.
9 361 572
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Ratio
Montant
Général HT
Fr.
10 828 649
93
93
Général TTC
Fr.
11 705 769
100
100
772 274 SA/SP
Ratio
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
m2
1 311
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,26
m2
1 311
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,96
E1/SP
1,21
3 300
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
7 330
Quotient volumique
VB/SP
m2
m3
Quantités
1 372
7 330
Fr/m2
Fr/m3
m2
m3
1 372
7 330
Fr/m2
Fr/m3
8 532
1 597
Montant HT
7 135 780
7 135 780
5,34
Ratio
11 705 769
11 705 769
ENV
m2
m2
m2
1 311
1 311
2 974
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 133
1 133
1 004
Fr.
Fr.
Fr.
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
776
Fr/m2
1 070
Fr.
1 484 985 FAC/SP
1 484 985 PAE/SP
2 986 899 ENV/SP
830 266
6,50
14,45
6,60
13,13
6,38
SPU
PAE
8,13
18,07
7,49
SP/ST
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
39,52
2,68
Coef. utilisation du sol
Valeur référent.
5 201
974
0,49
49,42
3,52
Valeurs statistiques quantitatives
CUS
0,61
16,28
m2
FAC
sans honoraires
411 752
1 537 414
747 075
877 121
4 626 568
760 871
1 691 285
Surface parois, portes intérieures
VB
7,49
1,92
PAI
SP
16,28
D2/SP
1 663
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
8,13
18,07
Ratio
m2
VB
17,51
ST/SP
Surface de toiture
SP
16,04
224 354
57 055
E1
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
16,47
1,21
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 164
Fr.
Fr/m2 42
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 3 372
Fr.
Fr/m2 555
Fr.
Fr/m2 1 233
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 210
Fr.
Fr.
5,1%
Fr.
18,9%
Fr.
7,4%
Fr.
8,1%
Fr.
Quotient dimensionnel
*
0,96
3 677
1 372
% Bât.
D2/SP
0,96
0,96
2,17
7,49
PL 13632
40/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DU FORON
THONEX
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 20.01.2025)
14 mars 2025
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
1 / 13
41/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
17.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_5
Nom du fichier
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
2 / 13
PL 13632
42/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 5
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 6
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 7
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 7
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 7
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 8
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 9
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation .................................................................................................. 11
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
3 / 13
43/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »),
prévoit l’extension du cycle d’orientation du Foron à Thônex.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau GLAA - Glauco Lombardi Architectes
Associés SA et a donc mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du
20.01.2025.
1.2
Préambule
Le projet consiste à créer une extension dans le prolongement du bâtiment existant. Cette extension en porte-à-faux
sera soutenue par la réalisation d’un quadripode et de colonnes en structure métallique.
Cette extension accueillera 10 classes supplémentaires et 2 salles informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par des escaliers extérieurs avec terrasses d’accès à chaque niveau.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie extension.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
4 / 13
PL 13632
1.5
44/93
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
FOR_230525_Dossier_plans_2
7024 - Soumission - Charpente Métallique-24.11.14-V2
7024-21010-A Planchers&Elévations
7024-21012-A Fondations-Quadripode-Pylones et détails
7024 - Soumission - Carnet de détails - Planchers bois
7024 - Soumission - Plans - Planchers bois
22-2390_CO FORON_DG1_Descriptif_E
22-2390-Descriptif CV-230808
22-2390-Plans SRE-Chauffage
22-2390 CO Foron Plan Mise en place Pompe à chaleur ds chaufferie
Cycle d'Orientation du Foron › 41 APPELS D'OFFRES › PLANS › INSTALLATION DE CHANTIER
241118_Situation_financiere_Foron_HTTTC
250120_REVISION DG_Foron 2
1.6
Séances
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO du Foron est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse d’IEC
portera donc sur :
Objet A : extension CO Foron
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
5 / 13
45/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 23 mai 2023, phase PRO, établis par le bureau A-Architectes
Sarl.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
Rapport
Surface plancher SP/ Surface utile
SU
A-A
GLAA
1’340 m2
5'846 m3
4,37 m
IEC
1’334 m2
5’991 m3
4,50 m
SU IEC : 708 m2
Rapport SP/SU : 1,89
Remarques
Très faible
différence
En ordre
Différence 145 m3
soit +3%
En ordre
En ordre
SP/SU 1,89
se situe dans la tranche haute
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est acceptable (IEC +3%). L’explication de l’écart de VB est à
chercher dans le calcul des éléments annexes (casquette notamment).
Pour cet audit, l’écart est considéré comme acceptable
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
La distribution unilatérale des salles de classes péjore ce rapport (pm CO Colombières 1,62).
Au regard de l’implantation définie pour cette extension, le ratio IEC SP/SU de 1,89 est considéré comme
normal.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
6 / 13
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
46/93
Les montants du devis général du 20.01.2025 ont été établis par le bureau GLAA sur la base des plans du 23 mai
2023, phase PRO.
Il est structuré selon CFC à 3 à 4 chiffres sur la globalité du projet
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Constats :
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC ne sera donc pas en mesure d’en détailler les
causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé est THPE (variante MoPEC, modèle de prescriptions énergétiques des cantons).
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
7 / 13
47/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
Montant
514
Fr.
46 763 D2/SP
m2 1 125
Fr/m2 2 027
Fr.
2 280 918 PAE/SP
0,84
22,51
m2 803
Fr/m2 1 548
Fr.
1 243 176 E1/SP
0,60
12,27
SP
m2 1 334
Fr./m2 1 803
Fr.
2 405 184
SP
m2 1 334
Fr/m2
664
Fr.
885 291
SP
m2 1 334
Fr/m2
729
Fr.
972 895
9,60
SP
m2 1 334
m2 1 334
Fr/m2 1 155
Fr/m2 569
Fr.
Fr.
1 540 323
759 339
15,20
Bâtiment HT
Fr.
9 374 550
77
Bâtiment TTC
Fr.
10 133 889
100
D2
m2 91
Fr/m2
PAE
E1
SP
Frais d'investissement bâtiment
Ratio
0,07
% Bât.
0,46
23,73
8,74
7,49
sans honoraires
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213, 214) / VB est égal à CHF 634
HT/m3 VB, ce qui est cohérent au regard des principes conceptuels de l’extension (structure métallique +
plancher bois caissons nervurés et dalles CLT, réalisation d’une structure porteuse métallique quadripode
et 2 colonnes en façade).
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux
de gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de
surface de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : 91 m2
VR 514
CHF 46'763 HT
Ce poste correspond aux socles du quadripode et des 2 colonnes de façade.
IEC considère cette VR comme en ordre.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’125 m2
VR 2’027
CHF 2'280’918 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 2’027 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
Poste « MC Toiture » : 803 m2
VR 1’548
CHF 1'243’176 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’548 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
8 / 13
PL 13632
48/93
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’334 m2 SP
VR 1’803
CHF 2'405’184 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’803 / m2 est jugée en lien avec le concept structurel (charpente métallique,
plancher bois) et les principes statiques (quadripode, colonnes) qui génèrent des coûts importants.
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’334 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 664
CHF 885’291 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 664 / m2 SP se situe dans les valeurs habituelles pour des installations ayant
leur propre production de chaleur.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’334 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 729
CHF 972’895 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 729 / m2 est considérée correcte.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Fr.
Montant
Ratio
ST
m2
Fr/m2
SP
m2 1 334
Fr./m2 592
Fr.
789 547
SP
m2 1 334
Fr/m2
575
Fr.
766 420
D2
m2 91
Fr/m2
514
Fr.
46 763 D2/SP
SP
m2 1 334
Fr/m2 3 901
Fr.
SP
m2 1 334
Fr/m2
632
Fr.
SP
Fr/m2
Fr/m2
729
SP
m2 1 334
m2 1 334
Fr.
Fr.
SP
m2 1 334
Fr/m2
SP
m2 1 334
Fr/m2
145
Fr.
193 574
SAA
m2 4 800
Fr/m2
120
Fr.
578 168 SA/SP
% Bât.
5,82
7,56
5,65
0,46
0,34
5 204 486
51,36
38,34
843 663
8,33
6,22
972 895
9,60
7,17
0,07
Fr.
gl 1
1,43
3,60
4,26
Fr.
% 9 395 516
3,6%
Fr.
333 860
% 9 395 516
16,7%
Fr.
1 569 000
15,20
11,1%
8,1%
% 11 298 377
% 12 556 471
Frais d'investissement total
% Tot.
ST/SP
2,46
11,56
Fr.
Fr.
1 258 094
1 017 074
7,49
Général HT
Fr.
12 556 471
93
93
Général TTC
Fr.
13 573 545
100
100
9,27
7,49
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, les démolitions et les adaptations de conduites ainsi
que la construction des pieux très contraignante (contre le bâtiment existant), la valeur de référence est donc jugée
correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Le coût des installations de chantier représente 11,8% des travaux de gros-œuvre. Ce pourcentage est cohérent
avec les systèmes de levage des éléments métalliques notamment pour le quadripode qui nécessitent l’utilisation
d’une grue 800 tonnes générant un surcoût substantiel.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
9 / 13
49/93
PL 13632
Poste « D Fondations »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est en lien avec la complexité générale du concept structurel.
Voir détails dans les commentaires au § 4.1 : remarques générales.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence (correspondant au macro-élément « ME Installations » hors prestations complémentaires) est
considérée comme correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme correcte. Voir détails analyse et remarques au § 4.1.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques seront installés dans un second temps. Seules les réserves nécessaires sont
incluses dans les postes CV ou E.
Poste « R Ameublement, décoration »
La valeur de référence est considérée comme correcte
Poste « T Aménagements extérieurs »
La valeur de référence de CHF 120.-HT / m2 de surface aménagée paraît légèrement faible mais réalisable selon les
prestations à définir.
Poste « V Frais secondaires »
Le reste des frais secondaires représente 1,8%. Pourcentage considéré comme légèrement faible mais faisable.
Poste « W Honoraires »
Entre le DG et le DG révisé, les honoraires ont subi une augmentation importante de l’ordre de CHF 475'000 HT, soit
+ 40%. Le montant donnant droit aux honoraires ayant quant à lui augmenté de 65%, la hausse des honoraires
paraît donc compréhensible.
Les honoraires prévus dans le devis général révisé représentent actuellement un taux de 16,7% qui pourrait être
considéré comme légèrement bas. Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer
autour de 19%.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
10 / 13
PL 13632
4.3
50/93
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
4 800
1 334
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
m2
1 125
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,47
m2
1 125
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,84
E1
m2
803
Quotient dimensionnel
E1/SP
0,60
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 907
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
*
m3
5 991
Quotient volumique
VB/SP
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
SP
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m2
m3
1 334
5 991
Fr/m2
Fr/m3
5 873
1 308
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
m2
1 334
Fr/m2
10 175
13 573 545
VB
m3
5 991
Fr/m3
2 266
13 573 545
FAC
PAE
Coût/façades E4+E5
Quantités
Valeur référent.
Montant HT
4,49
Ratio
7 834 228
7 834 228
FAC
m2
1 125
Fr/m2
1 896 Fr.
2 132 907 FAC/SP
0,84
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
1 125
1 928
Fr/m2
Fr/m2
1 896 Fr.
1 751 Fr.
2 132 907 PAE/SP
3 376 082 ENV/SP
0,84
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
1 102
Fr/m2
337
Fr.
1,45
371 831
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Extension
CO Foron
10’175
2’266
Notre analyse s’est portée sur les travaux d’extension dont le concept statique de cette extension « flottante » avec
son appui quadripode à l’extrémité sud. Cela génère d’importants surcouts notamment dans le poste gros-œuvre
(travaux et méthode) qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède..
5
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition et de notre analyse du dossier, IEC SA arrive à la conclusion que le
montant de CHF 13'573'545 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du cycle d’orientation du Foron à
Thônex.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Renchérissement (CFC 582), Divers et imprévus (CFC 583) et
CRAS (CFC 589).
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
11 / 13
51/93
PL 13632
Genève, vendredi 14 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
12 / 13
PL 13632
52/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Foron_Rapport_IEC
13 / 13
53/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DU FORON, THÔNEX
14.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
Fondations D
MB
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MC
Toitures E1
MD
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
ME
Installations I+E7+M8
MF
Aménagements int. M-M8
MW
Honoraires d'ouvrage W2
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2 91
m2 1 125
m2 803
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
T
Aménagements extérieurs
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 334
m2 1 334
m2 91
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 1 334
m2 4 800
gl 1
% 9 395 516
% 9 395 516
% 11 298 377
% 12 556 471
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeur référent.
Fr/m2 514
Fr.
Fr/m2 2 027
Fr.
Fr/m2 1 548
Fr.
Fr./m2 1 803
Fr.
Fr/m2 664
Fr.
Fr/m2 729
Fr.
Fr/m2 1 155
Fr.
Fr/m2 569
Fr.
Montant
46 763 D2/SP
2 280 918 PAE/SP
1 243 176 E1/SP
2 405 184
885 291
972 895
1 540 323
759 339
Ratio
0,07
12,27
23,73
8,74
9,60
15,20
7,49
Bâtiment HT
Fr.
9 374 550
77
Bâtiment TTC
Fr.
10 133 889
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Montant
333 860
1 569 000
1 258 094
1 017 074
Général HT
Fr.
12 556 471
93
93
Général TTC
Fr.
13 573 545
100
100
Ratio
ST/SP
789 547
766 420
46 763 D2/SP
5 204 486
843 663
972 895
193 574
578 168 SA/SP
5,82
0,07
Ratio
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
1 125
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,47
1 125
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
0,84
803
E1/SP
0,60
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 907
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 991
Quotient volumique
VB/SP
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
VB
SP
VB
13 573 545
13 573 545
m2
m3
1 334
5 991
Fr/m2
Fr/m3
10 175
2 266
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
m2
1 125
1 125
1 928
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 896
1 896
1 751
Fr.
Fr.
Fr.
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
1 102
Fr/m2
337
Fr.
FAC
2 132 907 FAC/SP
2 132 907 PAE/SP
3 376 082 ENV/SP
371 831
7,17
4,26
11,56
9,27
Valeurs statistiques quantitatives
Montant HT
7 834 228
7 834 228
6,22
9,60
7,49
CUS
Valeur référent.
Fr/m2
5 873
Fr/m3
1 308
38,34
8,33
2,46
m2
Quantités
m2
1 334
m3
5 991
51,36
15,20
m2
*
5,65
0,34
1,43
m2
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
7,56
0,46
3,60
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
PAE
sans honoraires
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 592
Fr.
Fr/m2 575
Fr.
Fr/m2 514
Fr.
Fr/m2 3 901
Fr.
Fr/m2 632
Fr.
Fr/m2 729
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 145
Fr.
Fr/m2 120
Fr.
Fr.
3,6%
Fr.
16,7%
Fr.
11,1%
Fr.
8,1%
Fr.
E1
FAC
0,46
22,51
0,60
4 800
1 334
% Bât.
0,84
4,49
Ratio
0,84
0,84
1,45
7,49
PL 13632
54/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DE LA GOLETTE
MEYRIN
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 17.12.2024)
14 mars 2025
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
1 / 13
55/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
13.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Silvia Navarra, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_01
Nom du fichier
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
2 / 13
PL 13632
56/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ...................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale ................................................................................................................... 4
Préambule ........................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ......................................... 5
Méthodologie ....................................................................................................................... 5
Documents transmis ........................................................................................................... 6
Séances .............................................................................................................................. 6
Découpage du projet ........................................................................................................... 6
2
Quantités selon norme SIA 416 ................................................................................................... 7
2.1
Surélévation ........................................................................................................................ 7
3
Observations sur le devis général ................................................................................................ 8
3.1
3.2
Généralités .......................................................................................................................... 8
Standard énergétique et de construction ............................................................................ 8
4
Analyse du devis général ........................................................................................................... 9
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................... 9
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments ................................................................. 10
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation.................................................................... 12
5
Recommandation du bureau IEC SA ................................................................................ 12
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
3 / 13
57/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments OCBA (Maître d’ouvrage, ci-après « MO
»), entreprend l’extension du cycle d’orientation de la Golette à Meyrin.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau Amos architectes.
Le Maître d’Ouvrage a mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 17.12.2024.
1.2
Préambule
Le cycle d’orientation (CO) de la Golette se situe sur la commune de Meyrin dans le Canton de Genève. Il s’organise
aujourd’hui autour de six bâtiments joints entre eux :
Deux bâtiments de classes,
Trois salles de gym
Un bâtiment de circulation faisant la liaison entre ceux-ci.
-
L’agrandissement du Cycle d’Orientation de la Golette s’inscrit dans le contexte bâti d’une école en activité et devra ainsi
composer avec les caractéristiques et contraintes du site ainsi que des autres constructions existantes et encore en
activité.
L’extension du bâtiment sera réalisée par une surélévation au-dessus du bâtiment de circulation. Ce bâtiment ne s’appuie
pas sur le bâtiment existant mais l’enjambe au moyen de cadres en bois au-dessus du couloir. Des sondages
géotechniques ont été effectués afin de caractériser le terrain en place.
De manière générale, les exigences particulières suivantes sont à respecter durant la phase de construction :
Accès : Les accès aux bâtiments en exploitation et routes existantes ne doivent pas subir de nuisances inutiles. De
plus, les accès de chantier sont à coordonner avec la direction des travaux afin de réaliser les travaux sans
interférence entre les différents intervenants et les exploitants.
Terrassement / Travaux spéciaux : Des terrassements et forages de micropieux ponctuels pour les fondations des
pieds des cadres seront par contre nécessaires afin de ne pas influencer les fondations existantes.
-
La structure porteuse principale de la surélévation de la Golette se compose de cadres en bois enjambant le bâtiment de
liaison. Deux noyaux en béton armé, positionnés entre le bâtiment du couloir et les bâtiments de cours, assurent la
circulation verticale des personnes. La dalle sur rez-de-chaussée est composée d’un système de solivage bois
transversalement aux cadres. La dalle de toiture de l’étage porte quant à elle dans le même sens que les cadres et est
repris par une ossature bois sommiers/colonnes en bois lamellé collé (BLC).
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
4 / 13
PL 13632
58/93
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation, qui se compose de cadres en bois enjambant le
bâtiment de liaison avec les noyaux en béton armée.
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
- Prise de connaissance des documents remis.
- Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA) et
identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
- Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes).
- Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
- Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres).
C – Rendu final
- Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir des
quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un coût
cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
5 / 13
59/93
1.5
PL 13632
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
238_GOLETTE_DG_241217.pdf
2340_CO_Golette_Convention_utilisation_v1.3.pdf
GOL_surface de plancher.pdf
GOL_volume sia 416.pdf
Plans du 15.12.2024 et coupes du 03.02.2025
1.6
Séances
Plusieurs échanges avec le bureau Amos architectes.
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO de la Golette est structuré en termes de coûts selon un objet unique.
L’analyse d’IEC portera donc sur :
Objet A : surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au § 1.2)
-
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
6 / 13
PL 13632
2
60/93
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 15 décembre 2024 établis par le bureau Amos architectes.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface plancher
Volume bâti
Hauteur moyenne
AMOS
2’767 m2
15’465 m3
5,58 m
IEC
2’767 m2
13’358 m3
4,83 m
Remarques
→ En ordre
Différence 2’107 m3
soit -16%
Différence importante
Différence importante
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
La différence entre le VB architecte et le VB IEC est importante (IEC -16%), cependant les surfaces de plancher sont
égales.
La différence entre le VB(IEC) et le VB(AMOS) est due au fait que le bureau d'architecture compte la hauteur de la
surélévation depuis l'acrotère à la hauteur sous poutre, en revanche IEC compte la hauteur de la surélévation depuis
l’acrotère à +4.50 m.
Ci-dessous une coupe explicative.
-
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
7 / 13
61/93
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
Les montants du devis général révisé du 17.12.2024 ont été établis par le bureau Amos architectes sur la base des plans
du 15 décembre 2024 et des coupes du 03 février 2025.
Il est structuré selon CFC à 3 chiffres sur la globalité du projet.
Des transferts entre les CFC ont été effectués entre le DG de référence et DG révisé. Les sommes transférées ne
sont pas documentées.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts est +/- 10 %
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a été en mesure d’en détailler les causes.
Les travaux pour le CO Golette sont en cours de réalisation, plusieurs montants du devis sont le résultat de rentrées
de soumission.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de
gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface de
chaque élément.
-
Précision :
Notre analyse s’est portée uniquement sur les travaux de surélévation à proprement parler, sans prendre en
considération les interventions sur l’objet existant (travaux spécifiques, déjà en cours de réalisation).
-
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions énergétiques
des cantons (MoPEC).
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
8 / 13
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
62/93
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la méthode
CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I +E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Quantités
Valeur référent.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
1 719 Fr/m2
988 Fr.
2 368 Fr/m2
743 Fr.
2 768 Fr./m2
865 Fr.
2 768 Fr/m2
5 83 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
5 5 7 Fr.
2 768 Fr/m2
309 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Montant
514 657 D2/SP
1 698 973 PAE/SP
1 758 863 E1/ SP
2 393 717
1 613 958
2 585 280
1 541 292
855 801
Rat io
0.16
%Bât .
3.97
0.62
13.11
0.86
13.57
18.47
12.45
19.94
11.89
6.60
Bâtiment HT
Fr.
12 106 741
82
Bâtiment TTC
Fr.
12 962 542
10 0
sans honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 363 HT/m3 VB.
Ce qui est cohérent avec les principes conceptuels de la surélévation nécessitant un volume de bois très
important (2 à 3 fois supérieur à une conception bois usuelle).
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2 442
VR 1’164
CHF 514'657 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’164 / m2 est jugée correcte.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’719 m2
VR 988
La valeur de référence (VR) de CHF 988/ m2 est jugée correcte.
CHF 1'698’973 HT
Poste « MC Toiture » : 2’368 m2
VR 743
CHF 1'758’863 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 743 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un coût important mais nécessaire (voir ci-dessus dans
§ remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 2’768 m2 SP
VR 865
CHF 2'393’717 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 865 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un coût important mais nécessaire (voir ci-dessus dans
§ remarques générales).
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 2’768 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
9 / 13
63/93
PL 13632
VR 583
La valeur de référence (VR) de CHF 583 / m2 SP est considérée comme en ordre.
CHF 1'613’958 HT
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 2’768 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 934
CHF 2'585’280 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 934 / m2 est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC a
complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
Fondations
D
Gros oeuvre
E
Installations cvse
I
M Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
P
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
Quantités
m2
m2
SP
m2
D2
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SAA m2
gl
%
%
%
%
ST
SP
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
2 768 Fr./m2
613 Fr.
2 768 Fr/m2
77 Fr.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
2 768 Fr/m2
2 037 Fr.
2 768 Fr/m2
5 83 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
Fr/m2 #DIV/0! Fr.
1
Fr.
12 611 500
3.3% Fr.
12 611 500
14.6% Fr.
14 871 833
4.4% Fr.
15 531 915
8.1% Fr.
420 562
1 839 771
660 082
1 258 085
Général HT
Fr.
15 531 915
93
93
Général TTC
Fr.
16 790 000
10 0
10 0
Frais d'investissement total
Montant
Rat io
%Bât .
%T ot .
ST/ SP
1 696 051
212 941
514 657 D2/SP
5 638 613
1 613 958
2 585 280
10.10
1.64
0.16
1.27
3.97
3.07
43.50
33.58
12.45
9.61
19.94
15.40
350 000 SA/SP
2.08
2.50
11.89
10.96
3.93
6.60
7.49
Poste « B Travaux préparatoires »
La valeur de référence est acceptée.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. La valeur de référence est jugée cohérente.
Poste « D Fondations »
La valeur de référence (VR) de CHF 1’164 / m2 est jugée correcte.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est en ordre.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
10 / 13
PL 13632
64/93
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme correcte et en lien avec les finitions nécessaires.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
Le devis général n’inclut pas l’ameublement et décoration (CFC 9).
Poste « T Aménagements extérieurs »
Pour donner suite aux échanges avec le bureau Amos architecte, le montant de CHF 350'000 HT est un budget.
Poste « V Frais secondaires »
Le pourcentage de 3,3% du montant des travaux est considéré comme cohérent.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 14.6% pour ces phases ce qui est
considéré comme bas, mais qui correspond au contrat signé.
-
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
11 / 13
65/93
4.3
PL 13632
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
CUS
Rat io
Coef. utilisation du sol
SP/ ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
2 768 SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/ SU
####
####
Surface de façades (s ans s -s ol )
Surface parois extérieurs (y.c s -s ol )
Surface de toiture
m2
1 676
Quotient façades vide/plein
E5/ FAC
0 .3 0
m2
1 719
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0 .6 2
E1
m2
2 368
Quotient dimensionnel
E1/ SP
0 .8 6
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
9 065
Quotient parois intérieures
PAI/ SP
VB
Volume bâti SI A 416
13 358
Quotient volumique
VB/SP
FAC
PAE
m3
*
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
m2
m3
SP
VB
m2
m3
2 768 Fr/m2
13 358 Fr/m3
m2
m2
ENV m2
1 676 Fr/m2
1 719 Fr/m2
4 087 Fr/m2
865 Fr.
864 Fr.
794 Fr.
m2
2 076 Fr/m2
1 036 Fr.
SP
VB
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M 1+M 4
PAI
5
Quantités
Valeur référent.
2 768 Fr/m2
3 817
13 358 Fr/m3
791
FAC
6 066
1 25 7
Montant HT
10 565 449
10 565 449
4 .8 3
Rat io
16 790 000
16 790 000
1 449 813 FAC/ SP
1 486 032 PAE/SP
3 244 896 ENV/ SP
0 .6 1
0 .6 2
1.4 8
2 149 956
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Golette
6’066
1’257
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des quelques questions restant ouvertes,
IEC SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 16'790'000 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation de la Golette à Meyrin.
Lausanne, vendredi 14 mars
2025Daniel Dorsaz
Responsable IEC SA
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
Silvia Navarra
Cheffe de projet
12 / 13
PL 13632
66/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Golette_Rapport_IEC.docx
13 / 13
67/93
PL 13632
ECOBAT Economie par éléments bâtiment
TABLEAU_3
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Maître d'ouvrage
Analyse de l'estimation
Surélévation du CO de la Golette - Genève
Etat: 14.03.2025
OCBA
Mandataires
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Quantités
Valeur référent.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
1 719 Fr/m2
988 Fr.
2 368 Fr/m2
743 Fr.
2 768 Fr./m2
865 Fr.
2 768 Fr/m2
583 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
557 Fr.
2 768 Fr/m2
309 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Q
Equipements d'exploitation
R
Ameublement, décoration
T
Aménagements extérieurs
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
gl
%
%
%
%
ST
SA
SB
SP
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
11.89
6.60
82
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
2 768 Fr./m2
613 Fr.
2 768 Fr/m2
77 Fr.
442 Fr/m2
1 164 Fr.
2 768 Fr/m2
2 037 Fr.
2 768 Fr/m2
583 Fr.
2 768 Fr/m2
934 Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
2 768 Fr/m2
Fr.
Fr/m2 #DIV/0! Fr.
1
Fr.
12 611 500
3.3% Fr.
12 611 500
14.6% Fr.
14 871 833
4.4% Fr.
15 531 915
8.1% Fr.
Montant
Ratio
93
Général TTC
Fr.
16 790 000
100
100
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
#DIV/0!
0.30
1 719
0.62
2 368
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
m2
E1/SP
0.86
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
9 065
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
13 358
Quotient volumique
VB/SP
SP
FAC
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
IEC Institut pour l'Economie de la Construction
CP 983 CH-1001 Lausanne
Quantités
Valeur référent.
2 768 Fr/m2
3 817
13 358 Fr/m3
791
m2
m3
2 768 Fr/m2
13 358 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 676 Fr/m2
1 719 Fr/m2
4 087 Fr/m2
865 Fr.
864 Fr.
794 Fr.
PAI
m2
2 076 Fr/m2
1 036 Fr.
VB
7.49
93
m2
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
10.96
3.93
6.60
Coef. occupation du sol
m2
m3
15.40
11.89
E1
VB
19.94
15 531 915
#DIV/0!
SP
9.61
Fr.
E5/FAC
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
12.45
Général HT
SP/SU
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
33.58
2.50
Quotient façades vide/plein
*
3.07
43.50
2.08
420 562
1 839 771
660 082
1 258 085
1 676
PAE
1.27
3.97
350 000 SA/SP
m2
FAC
% Tot.
10.10
1.64
0.16
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
SPE
% Bât.
sans honoraires
ST/SP
1 696 051
212 941
514 657 D2/SP
5 638 613
1 613 958
2 585 280
COS
m2
19.94
100
2 768 SPU
*
12.45
12 962 542
m2
*
18.47
Fr.
m2
*
13.57
Bâtiment TTC
SP/ST
m2
3.97
13.11
0.86
12 106 741
Coef. utilisation du sol
m2
*
% Bât.
0.16
0.62
Fr.
CUS
*
Ratio
Bâtiment HT
Quantités
ST
Frais d'investissement total
Quantités de base
Montant
514 657 D2/SP
1 698 973 PAE/SP
1 758 863 E1/SP
2 393 717
1 613 958
2 585 280
1 541 292
855 801
6 066
1 257
Montant HT
10 565 449
10 565 449
4.83
Ratio
16 790 000
16 790 000
1 449 813 FAC/SP
1 486 032 PAE/SP
3 244 896 ENV/SP
0.61
0.62
1.48
2 149 956
14.03.2025
page : 1
PL 13632
68/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION DE LA GRADELLE
CHÊNE-BOUGERIES
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 27.03.2024)
14 mars 2025
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
1 / 13
69/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
20.02.2025
Version :
Version finale V01
Dernière modification :
14.03.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Arnaud Tournan, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_6
Nom du fichier
250314_CO_Colombieres_Rapport_IEC
Annexe(s)
Voir page suivante
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
2 / 13
PL 13632
70/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ............................................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale.................................................................................................................................................. 4
Préambule ......................................................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ........................................................................ 4
Méthodologie ..................................................................................................................................................... 4
Documents transmis .......................................................................................................................................... 4
Séances ............................................................................................................................................................. 5
Découpage du projet ......................................................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ......................................................................................................................... 6
2.1
Surélévation ....................................................................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ..................................................................................................................... 7
3.1
3.2
Généralités ........................................................................................................................................................ 7
Standard énergétique et de construction ........................................................................................................... 7
4
Analyse du devis général................................................................................................................................... 8
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................................................. 8
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments .................................................................................................. 9
Tableaux finaux et conclusion ......................................................................................................................... 11
5
Recommandation du bureau IEC SA............................................................................................................... 11
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
3 / 13
71/93
PL 13632
1
Cadre du mandat et du projet
1.1
Situation initiale
Le Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments (Maître d’ouvrage, ci-après « MO »), entreprend
l’extension du cycle d’orientation de la Gradelle à Chêne-Bougeries.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau S+M Architectes SA et a donc
mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 27.03.2024.
1.2
Préambule
Le projet consiste à surélever les bâtiments existants D et E, avec une structure en bois afin d’agrandir le cycle
d’orientation de la Gradelle avec 11 classes supplémentaires et 1 salle informatique.
L’accès aux nouvelles salles de classe se fera par un prolongement des distributions verticales (cages d’escaliers et
cage d’ascenseur) et horizontale (réhausse de la passerelle pour circuler entre bâtiments D et E directement depuis
le 2ème étage crée).
1.3
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA)
et identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes)
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres)
C – Rendu final
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
1.4
Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir
des quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un
coût cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5
Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
Dossier 01- Plans Architecte S+M
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
4 / 13
PL 13632
982-4001 OCBA La Gradelle - Plans-SOUS-SOL Transmis MO (06.12.2024)
982-4002 OCBA La Gradelle - Plans-REZ-DE-CHAUSSEE 1 Transmis MO (06.12.2024)
982-4003 OCBA La Gradelle - Plans-ETAGE 1 Transmis MO (06.12.2024)
982-4004 OCBA La Gradelle - Plans-ETAGE 2 Transmis MO (09.12.2024)
982-4005 OCBA La Gradelle - Plans-TOITURE Transmis MO (09.12.2024)-TOITURE
982-4006 OCBA La Gradelle - Coupes Transmis MO (09.12.2024)
982-4007 OCBA La Gradelle - Façades Transmis MO (09.12.2024)
Y-982-2000 OCBA La Gradelle - INSTALLATION CHANTIER-AMENAGEMENTS EXTERIEUR potager
(14.01.2025)-1-200
982-4040 OCBA La Gradelle - Dossier Devis Général (24.06.24)
Dossier 02- Plans et convention ing. Civil
L3377-001c soum bois - Axonometrie avec sections
L3377-002c soum bois - Compositions et détails type
L3377-003c soum bois - Vues en plan
L3377-004c soum bois - Coupes type générale
L3377-GRA_Convention d'utilisation v2 25.07.2024
03- Plans et concepts ing. CVC
04- Plans et concepts ing. Electricien
05- Plans ing. Sanitaire
1.6
Séances
72/93
Mardi 03.12.2024 : séance de présentation générale des projets d’extensions des 6 CO (OCBA – IEC).
Jeudi 13.03.2025 : séance de clarification avec le Maître e l’Ouvrage
1.7
Découpage du projet
Le projet d’extension du CO de la Gradelle est structuré en termes de coûts selon un objet unique. L’analyse d’IEC
portera donc sur :
Objet A : extension / surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au chapitre 1.2)
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
5 / 13
73/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur les plans du 9.12.2024 de préparation d’exécution, établis par le bureau S+M
Architectes SA.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
2.1
Surélévation
Bureau
Surface
plancher
Volume bâti
Hauteur
moyenne
Ratio
Surface plancher SP/ Surface utile
SU
S+M
1’377 m2
5'532 m3
4,02 m
SU S+M : 1'193 m2
comprend SD
IEC
1’421 m2
5’917 m3
4,16 m
SU IEC : 846 m2
Rapport SP/SU : 1,68
Remarques
Ecart 44m2 soit Ecart 385m3 soit 7% IEC
3% Acceptable a comptabilisé la
passerelle dans VB
SP/SU 1,68 est un ratio standard de
ce type de projet
Commentaire IEC sur le volume bâti VB
L’écart de VB entre IEC et le bureau S+M est principalement lié au fait qu’IEC a comptabilisé des éléments
complémentaires dans son calcul : plancher et toiture passerelle, fermetures de dalles, casquettes en toiture
La suite de l’analyse est basée sur les quantités mesurées par IEC.
Commentaire IEC sur le ratio SP/SU
Le ratio IEC SP/SU de 1,68 est considéré comme en ordre.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
6 / 13
PL 13632
3
Observations sur le devis général
3.1
Généralités
74/93
Les montants du devis général du 27.03.2024 ont été établis par le bureau S+M.
Le DG est structuré selon CFC à 3 et 4 chiffres sur la globalité du projet
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts est de +/- 10%
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références
principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a pas été en mesure d’en détailler les causes.
3.2
Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé est THPE construction neuve.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
7 / 13
75/93
PL 13632
4
Analyse du devis général
4.1
CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la
méthode CFE (voir annexe 01).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MW
MZ
Fondations D
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
Toitures E1
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
Installations I+E7+M8
Aménagements int. M-M8
Honoraires d'ouvrage W2
Taxe sur la valeur ajoutée
Quantités
Valeur référent.
D2
m2
Fr/m2
PAE
m2 1 024
E1
m2 1 839
Fr/m2
SP
m2 1 421
SP
m2 1 421
SP
SP
SP
Montant
Ratio
% Bât.
Fr.
D2/SP
Fr/m2 1 522
Fr.
1 558 329 PAE/SP
0,72
17,67
719
Fr.
1 322 991 E1/SP
1,29
15,00
Fr./m2 768
Fr.
1 090 679
12,37
Fr/m2 1 000
Fr.
1 421 500
16,12
m2 1 421
Fr/m2 1 058
Fr.
1 503 000
17,05
m2 1 421
m2 1 421
Fr/m2
Fr/m2
887
465
Fr.
Fr.
1 260 000
660 677
14,29
Bâtiment HT
Fr.
8 156 500
78
Bâtiment TTC
Fr.
8 817 177
100
Frais d'investissement bâtiment
7,49
sans honoraires
avec honoraires
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que :
Le ratio global du coût des travaux de gros-œuvre (CFC 211, 212, 213 214) / VB est égal à CHF 377 HT/m3
VB ce qui est cohérent avec les principes conceptuels de la surélévation (dalle de toiture en caissons bois
avec sommiers d’appuis 880 mm) et les reprises de béton sur l’ancienne dalle de toiture servant maintenant
de plancher.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de
gros-œuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface
de chaque élément.
Poste «MA Fondations » et groupe d’éléments « D Fondations » : m2
Sans objet.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’024 m2
VR 1’522
La valeur de référence (VR) de CHF 1’522 / m2 est jugée correcte.
Poste « MC Toiture » : 1’839 m2
VR 719
CHF 1'558’329 HT
CHF 1'322’991 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 719 / m2 est jugée correcte.
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’421 m2 SP
VR 768
CHF 1'090’679 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 768 / m2 est jugée correcte malgré l’installation de chantier (représentant 14,9%
du coût du gros-œuvre) impactée à ce macroélément ce qui a pour conséquence d’augmenter fortement cette VR.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
8 / 13
PL 13632
76/93
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’421 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 1000
CHF 1'421’500 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1000 / m2 SP est considérée comme cohérente avec le concept de production /
distribution de chaleur qui prévoit des pompes à chaleur installées en toiture de chaque bâtiment, raccordées
hydrauliquement à chaque sous-station de chauffage existante des bâtiments respectifs. Les nouveaux radiateurs
seront ensuite alimentés depuis ces sous-stations. Un raccordement des corps de chauffe existants sur ce nouveau
réseau est également prévu.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1’421 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
VR 1’058
CHF 1'503’000 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1'058 / m2 est jugée en lien avec les prestations nécessaires.
4.2
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments. IEC
a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
B
C
D
E
I
M
P
Q
R
T
U
V
W
X
Z
Travaux préparatoires
Inst.de chantier, échafaudages
Fondations
Gros oeuvre
Installations cvse
Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Ameublement, décoration
Aménagements extérieurs
Réserve
Frais secondaires
Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Quantités
Valeur référent.
Fr.
Montant
ST
m2
Fr/m2
SP
m2 1 421
Fr./m2 305
Fr.
434 000
SP
m2 1 421
Fr/m2
461
Fr.
655 000
D2
m2
Fr/m2
SP
m2 1 421
Fr/m2 2 359
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
976
Fr.
SP
SP
m2 1 421
m2 1 421
Fr/m2 1 058
Fr/m2
Fr.
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
Fr.
SP
m2 1 421
Fr/m2
112
SAA
m2 3 700
Fr/m2
22
% Bât.
4,22
6,37
3 352 000
38,02
32,60
1 386 500
15,72
13,48
1 503 000
17,05
14,62
D2/SP
Fr.
159 000
Fr.
80 000 SA/SP
1,55
2,60
0,78
Fr.
% 7 569 500
3,5%
Fr.
266 241
% 7 569 500
16,9%
Fr.
1 279 500
14,29
% 9 129 000
% 9 525 000
Frais d'investissement total
% Tot.
7,43
Fr.
gl 1
Ratio
ST/SP
2,72
12,44
4,3%
8,1%
Fr.
Fr.
396 000
771 525
7,49
Général HT
Fr.
9 511 241
93
93
Général TTC
Fr.
10 282 766
100
100
3,85
7,50
Poste « B Travaux préparatoires »
Ce poste comprend les installations de chantier en commun, la décontamination, les démolitions et les adaptations
de conduites. Dans le présent contexte, la valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend les installations d’échafaudages et les installations de chantier dont des échafaudages
nécessitant d’être mis en place depuis le sol.
Les installations de chantier représentent 14,9% du coût des travaux de gros-œuvre, en lien avec les différents
phasages d’exécution et la réalisation de travaux en site partiellement occupé. La conception structurelle mixte
(béton, charpente métallique, construction bois) provoque également une complexité dans les installations de
chantier.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
9 / 13
77/93
PL 13632
Cette valeur est donc considérée comme en ordre.
Poste « D Fondations » : Sans objet.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est jugée en lien avec le concept structurel mixte et les principes de façade.
Le prix des façades est important mais comprend un retour des panneaux Eternit pour liaison avec le 1er étage et les
tôles de recouvrement des casquettes pour une surface supérieure à 300 m2.
Voir également les commentaires au § 4.1 : remarques générales
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est considérée comme cohérente avec le concept de production / distribution de chaleur. Voir
détails analyse au § 4.1.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est considérée comme cohérente avec les prestations nécessaires.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
Poste « R Ameublement, décoration »
La valeur de référence est considérée comme correcte.
Poste « T Aménagements extérieurs »
Le coût pour les travaux prévus au descriptif semble cohérent.
IEC recommande de prévoir un poste complémentaire pour remise en état après chantier.
Poste « V Frais secondaires »
Le reste des frais secondaires représente 1,5%. Pourcentage considéré comme légèrement faible mais faisable.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 16,9% qui est donc considéré comme
légèrement bas et qui correspond au montant du contrat.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
10 / 13
PL 13632
4.3
78/93
Tableaux finaux et conclusion
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
3 700
1 421
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
m2
1 024
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0,23
m2
1 024
Quotient parois extérieures
PAE/SP
0,72
E1
m2
1 839
Quotient dimensionnel
E1/SP
1,29
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 721
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
*
m3
5 917
Quotient volumique
VB/SP
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
SP
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
m2
m3
1 421
5 917
Fr/m2
Fr/m3
4 853
1 166
6 896 500
6 896 500
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
SP
m2
1 421
Fr/m2
7 236
10 282 766
VB
m3
5 917
Fr/m3
1 738
10 282 766
FAC
PAE
Coût/façades E4+E5
Quantités
Valeur référent.
Montant HT
4,16
Ratio
FAC
m2
1 024
Fr/m2
1 370 Fr.
1 403 329 FAC/SP
0,72
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
1 024
2 863
Fr/m2
Fr/m2
1 370 Fr.
952 Fr.
1 403 329 PAE/SP
2 726 321 ENV/SP
0,72
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
979
Fr/m2
1 269 Fr.
1 242 596
2,01
.
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Gradelle
7’236
1’738
Notre analyse s’est portée sur les travaux de surélévation, en tenant compte du contexte d’interventions en site
occupé (salles de classes en exploitation dans les étages inférieurs lors des travaux de second œuvre), du concept
statique mixte (béton, métal, bois) et de la nouvelle production de chaleur pour l’ensemble des bâtiments D et E.
Cela génère certains surcouts qui sont cependant nécessaires pour mener à bien ce projet.
Les ratios obtenus CHF/m2 SP et CHF/m3 VB sont donc justifiés au regard de ce qui précède.
5
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier et des questions restant ouvertes, IEC
SA arrive à la conclusion que le montant de CHF 10'282'766 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du
cycle d’orientation de la Gradelle à Chêne-Bougeries.
Nota bene : ce budget global comprend les postes Divers et imprévus (CFC 583), CRAS (CFC 589) et dans une
moindre proportion le poste Renchérissement (CFC 582).
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
11 / 13
79/93
PL 13632
Genève, vendredi14 mars 2025
Daniel Dorsaz
Arnaud Tournan
Responsable IEC SA
Chef de projet
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
12 / 13
PL 13632
80/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250314_CO_Gradelle_Rapport_IEC
13 / 13
81/93
PL 13632
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Analyse du devis général v4 du 30.09.2024
EXTENSION CO DE LA GRADELLE, CHÊNE-BOUGERIES
14.03.2025
Maître d'ouvrage
Mandataires
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
MA
Fondations D
MB
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MC
Toitures E1
MD
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
ME
Installations I+E7+M8
MF
Aménagements int. M-M8
MW
Honoraires d'ouvrage W2
MZ
Taxe sur la valeur ajoutée
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
Quantités
m2
m2 1 024
m2 1 839
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
A
Terrain
B
Travaux préparatoires
C
Inst.de chantier, échafaudages
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
T
Aménagements extérieurs
U
Réserve
Frais secondaires
V
W Honoraires
X
Comptes d'attente, imprévus
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
ST
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
Quantités
m2
m2 1 421
m2 1 421
m2
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 1 421
m2 3 700
gl 1
% 7 569 500
% 7 569 500
% 9 129 000
% 9 525 000
Frais d'investissement total
Quantités de base
ST
SA
SB
SP
SPE
*SIA 416 Paramètres
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 1 522
Fr.
Fr/m2 719
Fr.
Fr./m2 768
Fr.
Fr/m2 1 000
Fr.
Fr/m2 1 058
Fr.
Fr/m2 887
Fr.
Fr/m2 465
Fr.
Montant
Ratio
0,72
17,67
1,29
15,00
12,37
16,12
17,05
14,29
7,49
Bâtiment HT
Fr.
8 156 500
78
Bâtiment TTC
Fr.
8 817 177
100
avec honoraires
% Bât.
% Tot.
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
Fr./m2 305
Fr.
Fr/m2 461
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 2 359
Fr.
Fr/m2 976
Fr.
Fr/m2 1 058
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
Fr/m2 112
Fr.
Fr/m2 22
Fr.
Fr.
3,5%
Fr.
16,9%
Fr.
4,3%
Fr.
8,1%
Fr.
Montant
Ratio
4,22
3 352 000
1 386 500
1 503 000
159 000
80 000 SA/SP
266 241
1 279 500
396 000
771 525
3,85
7,49
93
Général TTC
Fr.
10 282 766
100
100
Valeurs statistiques quantitatives
Ratio
CUS
Coef. utilisation du sol
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
#DIV/0!
E5/FAC
0,23
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
0,72
E1/SP
1,29
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 721
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 917
Quotient volumique
VB/SP
VB
Valeur référent.
Fr/m2
4 853
Fr/m3
1 166
Montant HT
6 896 500
6 896 500
10 282 766
10 282 766
m2
m3
1 421
5 917
Fr/m2
Fr/m3
7 236
1 738
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
ENV
m2
m2
m2
1 024
1 024
2 863
Fr/m2
Fr/m2
Fr/m2
1 370
1 370
952
Fr.
Fr.
Fr.
1 403 329 FAC/SP
1 403 329 PAE/SP
2 726 321 ENV/SP
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
PAI
m2
979
Fr/m2
1 269
Fr.
1 242 596
FAC
7,50
93
Quotient façades vide/plein
VB
12,44
9 511 241
1 839
SP
0,78
Fr.
1 024
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416
14,62
Général HT
1 024
SP
13,48
17,05
2,72
m2
Quantités
m2
1 421
m3
5 917
32,60
15,72
14,29
m2
*
38,02
1,55
m2
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
6,37
2,60
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
PAE
7,43
D2/SP
E1
FAC
sans honoraires
ST/SP
434 000
655 000
3 700
1 421
% Bât.
D2/SP
1 558 329 PAE/SP
1 322 991 E1/SP
1 090 679
1 421 500
1 503 000
1 260 000
660 677
4,16
Ratio
0,72
0,72
2,01
PL 13632
82/93
République et Canton de Genève
Direction du Territoire (DT)
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Direction des constructions (DCO)
EXTENSION DU CYCLE D’ORIENTATION SECHERON
Genève
Audit des coûts du projet (phase SIA 4.41 – Devis général révisé du 17.02.2025)
04 avril 2025
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
1 / 11
83/93
PL 13632
Impressum
Créé le :
24.02.2025
Version :
Version finale V02
Dernière modification :
04.04.2025
Société
Institut pour l’Economie et la Construction SA (IEC)
Auteur :
Silvia Navarra, Daniel Dorsaz
No du projet :
n°61-24041_2
Nom du fichier
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
Annexe(s)
Voir page suivante
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
2 / 11
PL 13632
84/93
Table des matières
1
Cadre du mandat et du projet ...................................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Situation initiale ................................................................................................................... 4
Préambule ........................................................................................................................... 4
Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024 ......................................... 4
Méthodologie ....................................................................................................................... 5
Documents transmis ........................................................................................................... 5
Séances .............................................................................................................................. 5
Découpage du projet ........................................................................................................... 5
2
Quantités selon norme SIA 416 ................................................................................................... 6
3
Observations sur le devis général ................................................................................................ 6
3.1
3.2
Généralités .......................................................................................................................... 6
Standard énergétique et de construction ............................................................................ 6
4
Analyse du devis général ........................................................................................................... 7
4.1
4.2
4.3
CFC 2 Bâtiment ................................................................................................................... 7
Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments ................................................................... 8
Tableaux finaux et conclusion / Surélévation...................................................................... 9
5
Travaux complémentaires ................................................................................................. 10
6
Recommandation du bureau IEC SA ................................................................................ 10
Annexes :
Annexe 01 : Analyse des coûts de construction
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
3 / 11
85/93
1
PL 13632
Cadre du mandat et du projet
1.1 Situation initiale
La République et Canton de Genève, à travers l’Office Cantonal des Bâtiments OCBA (Maître d’ouvrage, ci-après « MO
»), entreprend l’extension du cycle d’orientation Sécheron à Genève.
Le MO souhaite avoir un second avis sur le devis général établi par le bureau acau atelier coopératif d'architecture et
d'urbanisme à Genève.
Le Maître d’Ouvrage a mandaté IEC SA pour l’audit des coûts du projet sur la base du devis général révisé du 17.02.2025.
1.2 Préambule
Le cycle d’orientation (CO) Sécheron se situe sur la commune de Genève. Le projet consiste à l’extension du CO
Sécheron avec une surélévation située sur le bâtiment des salles de gym existant.
L’extension est réalisée en structure bois supportée par une grille de poutres métalliques ramenant le poids du bâtiment
sur les murs longitudinaux des salles de gym.
L’audit des coûts porte uniquement sur la partie surélévation.
1.3 Prestations fournies par IEC selon offre du 10 décembre 2024
Audit du devis général :
A – Analyse de documents et paramétrage des quantitatifs
Prise de connaissance des documents remis.
Paramétrage du projet : extraction des quantités principales selon CFE (SP, VB, D2, PAE, E1, SAA) et
identification des éventuelles différences avec les quantités du bureau d’architecture.
B – Analyse économique
Traduction des coûts du CFC au CFE (méthode spécifique des économistes).
Analyse des valeurs référentielles et des ratios obtenus.
Analyse du contenu du devis général (CFC 2 à 3 chiffres).
C – Rendu final
-
-
Rédaction d'un rapport final avec les conclusions résultant de l'analyse des prestations.
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
4 / 11
PL 13632
86/93
1.4 Méthodologie
Notre méthodologie repose sur 2 critères :
Les quantités référentielles
Les coûts de frais par élément (méthode CFE).
Notre travail structuré selon la norme SIA 504 416 et la norme suisse CFE 506 502 du CRS nous permet d'obtenir des
quantités et des mesures précises grâce à un paramétrage informatisé.
A ces quantités référentielles, nous appliquons des valeurs de référence, extraites de notre base de données issue
d'analyse de décomptes de projets terminés. Pour les valeurs non-disponibles, nous calculons et reconstituons un coût
cohérent.
Les ratios et les analyses, en relation avec le tableau général des montants, permettent de présenter, de manière
technique et transparente, le critère économique des objets.
1.5 Documents transmis
Pour établir le présent rapport, IEC a reçu les informations suivantes :
250217_23361_Contrôle_coûts_COMPLET.pdf
250217_23361_Contrôle_coûts_SUR_RENF_CCITY_PHVOL_P_CVS.pdf
SEC_51_ARC_010.1_C_PLAN-SURELEVATION.pdf
SEC_51_ARC_010.2_F_PLAN-TOITURE.pdf
SEC_51_ARC_020.2_C_COUPES-GENERALES.pdf
SEC_51_ARC_020.2_D_COUPES-GENERALES.pdf
SEC_51_ARC_030.2_C_ELEVATIONS-SUD-NORD.pdf
SEC_51_ARC_030.1_C_ELEVATIONS-GENERALES.pdf
0932-SEC_51_CIV-03-F-Plan_Forage.pdf
50115_RP_02A_Convention_211216.pdf
Copie de YCF_Justification_Plus_Value_Secheron.xlsx
1.6 Séances
Plusieurs échanges avec le bureau acau atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme.
1.7 Découpage du projet
Le projet d’extension du CO Sécheron est structuré en termes de coûts selon un objet unique.
L’analyse d’IEC portera donc sur :
Objet A : surélévation (selon limites d’ouvrages détaillées au chapitre 1.2).
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
5 / 11
87/93
2
PL 13632
Quantités selon norme SIA 416
Le calcul des valeurs SIA est basé sur le plan de la surélévation du 06 janvier 2025 établis par le bureau acau atelier
coopératif d'architecture et d'urbanisme qui n’a pas fourni la surface de plancher et le volume bâti.
IEC a procédé aux contrôles des quantités, surface de plancher SP et volume bâti VB selon la SIA 416.
Pour son analyse des coûts par ratio CHF/m2 (différentes surfaces concernées) et CHF/m3, IEC a donc utilisé les
quantités mesurées par ses soins.
Surface de plancher = 1’164 m2.
Volume bâti = 5’891 m3.
3
Observations sur le devis général
3.1 Généralités
Les montants du devis général révisé du 17.02.2025 ont été établis par le bureau acau atelier coopératif
d'architecture et d'urbanisme sur la base des plans du 6 janvier 2025, phase PRO.
Il est structuré selon eCCC-Bât.
Des transferts entre les postes eCCC-Bât ont été effectués entre DG de référence et DG révisé. Les sommes
transférées ne sont pas documentées.
La composition du coût du poste C.4.4. Toitures dans le devis révisé ne correspond pas à la norme eCCC-Bat. Seuls
les coûts des éléments structurels auraient dû être compris dans ce poste et les autres postes auraient dû être
ventilées dans les postes eCCC-Bat y relatifs. IEC a procédé à la ventilation des coûts dans le bon poste par
hypothèse.
Les quantitatifs, les montants et prix unitaires ne sont pas indiqués.
Le degré de précision des coûts n’est pas indiqué.
Constats IEC
Le dossier est donc jugé incomplet mais suffisant pour une analyse basée sur les valeurs de références principales.
Cependant, en cas de valeur de référence VR anormale, IEC n’a pas été en mesure d’en détailler les causes.
Les travaux pour le CO Golette sont en cours de réalisation, plusieurs montants du devis sont le résultat de rentrée
de soumission.
Le devis général ne présente pas les détails de chiffrage du gros-œuvre. La répartition du coût des travaux de grosœuvre par élément (m2 dalle, m2 murs, m2 toiture, etc.) a donc été projeté par IEC selon le % de surface de chaque
élément.
Précision :
Notre analyse s’est portée uniquement sur les travaux de surélévation à proprement parler, sans prendre en
considération les interventions sur l’objet existant (travaux spécifiques, déjà en cours de réalisation).
3.2 Standard énergétique et de construction
Le standard énergétique visé n’est pas précisé dans le dossier transmis à IEC.
IEC considère que le projet respecte les indicateurs et performances définis dans le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons (MoPEC).
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
6 / 11
PL 13632
4
88/93
Analyse du devis général
4.1 CFC 2 Bâtiment
L’analyse des macro-éléments ci-dessous couvre les postes du CFC 2 Bâtiment, honoraires compris, selon la méthode
CFE (voir annexe).
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I +E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
Quantités
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Frais d'investissement bâtiment
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 165 Fr/m2
1 063 Fr.
1 670 Fr/m2
767 Fr.
1 164 Fr./m2
1 358 Fr.
1 164 Fr/m2
5 89 Fr.
1 164 Fr/m2
828 Fr.
1 164 Fr/m2
1 011 Fr.
1 164 Fr/m2
400 Fr.
Montant
Ratio
%Bât.
D2/SP
1 237 976 PAE/SP
1 280 207 E1/SP
1 581 001
685 460
963 625
1 177 464
465 610
1.00
16.75
1.43
17.32
21.39
9.27
13.04
15.93
6.30
Bâtiment HT
Fr.
6 925 732
78 sans honoraires
Bâtiment TTC
Fr.
7 391 342
10 0
Remarques générales
Lors du transfert des postes de coûts CFC (coûts de frais de la construction) en CFE (coûts de frais par éléments,
méthode analytique des économistes de la construction en Suisse), nous avons observé que les valeurs de
référence sont correctes.
Poste « MB Parois extérieures » : 1’165 m2
VR 1’063
La valeur de référence (VR) de CHF 1’063/ m2 est jugée en ordre.
Poste « MC Toiture » : 1’670 m2
VR 767
CHF 1'237’976HT
CHF 1'280’207 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 767/ m2 est jugée correcte.
Le volume de bois imposé par le concept structurel engendre un cout important qui explique cette valeur (voir cidessus dans § remarques générales).
Poste « MD Gros œuvre intérieur » : 1’164 m2 SP
VR 1’358
CHF 1'581’001HT
La valeur de référence (VR) de CHF 1’358 / m2 est jugée correcte.
Le volume de bois et d’acier imposé par le concept structurel engendre un cout important qui explique cette valeur
(voir ci-dessus dans § remarques générales).
Poste «ME Installations » et groupe d’éléments « I Installations CVSE » : 1’164 m2 SP
Concerne les CFC 23, 24, 25 et 26
VR 589
CHF 685’460 HT
La valeur de référence (VR) de CHF 589/ m2 SP est jugée en ordre.
Poste «MF Aménagements intérieurs » et groupe d’éléments M : 1'164 m2 SP
Concerne les CFC 27 et 28
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
7 / 11
89/93
PL 13632
VR 828
CHF 963’625HT
La valeur de référence (VR) de CHF 828 / m2 est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
4.2 Récapitulatif des coûts par groupe d’éléments
Le chapitre précédent faisait une analyse des postes principaux du CFC 2 sans honoraires, par macro-éléments.
IEC a complété son analyse par groupe d’éléments selon la méthode CFE qui couvre les postes du CFC 1 à 9.
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
Fondations
D
Gros oeuvre
E
Installations cvse
I
M Aménagements intérieurs
Installations d'exploitation
P
Equipements d'exploitation
Q
Ameublement, décoration
R
Aménagements extérieurs
T
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc a u PU
Z
Quantités
m2
m2
SP
m2
D2
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SP
m2
SAA m2
gl
%
%
%
%
ST
SP
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr./m2
345 Fr.
1 164 Fr/m2
78 Fr.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
3 443 Fr.
1 164 Fr/m2
5 74 Fr.
1 164 Fr/m2
842 Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
1
Fr.
6 150 042
6.1% Fr.
6 150 042
20.5% Fr.
7 788 016
6.0% Fr.
8 255 588
8.1% Fr.
Frais d'investissement total
Montant
Ratio
%Bât.
%Tot.
ST/SP
401 773
91 179
4.50
1.23
1.02
54.23
44.91
D2/SP
4 008 005
668 365
980 719
9.04
7.49
13.27
10.99
15.93
14.12
SA/SP
378 212
1 259 762
467 573
668 703
4.24
5.24
6.30
7.49
Général HT
Fr.
8 255 588
94
93
Général TTC
Fr.
8 924 291
10 0
10 0
Poste « B Travaux préparatoires »
La valeur de référence est acceptée.
Poste « C Installations de chantier, échafaudages »
Ce poste comprend uniquement les installations d’échafaudages. Le coût / ratio est situé autour de 78 CHF / m2
d’installations, ce qui est jugé en ordre.
Poste « E Gros-œuvre »
La valeur de référence est jugée correcte.
Poste « I Installations CVSE »
La valeur de référence est jugée correcte.
Poste « M Aménagements intérieurs »
La valeur de référence est jugée en lien avec le standard haut des finitions.
Poste « P et Q Installations et équipements d’exploitation »
Le devis général semble ne pas inclure les installations et équipements d’exploitation (CFC 3).
Les équipements photovoltaïques sont prévus en contracting avec les SIG.
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
8 / 11
PL 13632
90/93
Poste « R Ameublement, décoration »
Le devis général n’inclue pas l’ameublement et décoration (CFC 9).
Poste « V Frais secondaires »
Le pourcentage de 6,1% sur le montant des travaux est considéré cohérent.
Poste « W Honoraires »
Pour un projet de ce type, les honoraires phases 32 à 53 devraient se situer autour de 19%.
Les honoraires prévus dans le devis général représentent un taux de 20.5% qui correspondent au contrat signé.
Poste « X Comptes d'attente, imprévus »
Hors analyse IEC.
4.3 Tableaux finaux et conclusion / Surélévation
Quantités de base
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
ST
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
CUS
SP/ST
COS
Coef. occupation du sol
SB/ST
1 164 SPU
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
####
1 165
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0 .3 9
1 165
Quotient parois extérieures
PAE/SP
1.0 0
m2
1 670
Quotient dimensionnel
E1/SP
1.4 3
m2
3 244
Quotient parois intérieures
PAI/SP
*
m3
5 891
Quotient volumique
VB/SP
SP
m2
m3
m2
*
m2
*
m2
*
m2
*
m2
372
m2
m2
E1
Surface de façades (s a ns s -s ol )
Surface parois extérieurs (y.c s-s ol )
Surface de toiture
PAI
Surface parois, portes intérieures
VB
Volume bâti SI A 416
SB
SP
SPE
FAC
PAE
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
Ratio
Coef. utilisation du sol
*
SA
VB
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M +W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M +W2
SP
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
FAC
Coût/parois,portes intér. E6+M 1+M 4
Quantités
Valeur référent.
1 164 Fr/m2
4 938
5 891 Fr/m3
976
m2
m3
1 164 Fr/m2
5 891 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 165 Fr/m2
1 165 Fr/m2
2 834 Fr/m2
985 Fr.
985 Fr.
85 6 Fr.
PAI
m2
75 7 Fr/m2
673 Fr.
VB
PAE
7 666
1 515
Montant HT
5 748 268
5 748 268
####
5.0 6
Ratio
8 924 291
8 924 291
1 146 798 FAC/SP
1 146 798 PAE/SP
2 427 004 ENV/SP
1.0 0
1.0 0
2 .4 3
509 786
Projet
Ratio CHF TTC / m2 SP
Ratio CHF TTC / m3 VB
Surélévation
CO Sécheron
7’666
1’515
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
9 / 11
91/93
5
PL 13632
Travaux complémentaires
En complément de l’analyse ci-dessous (chapitre 4), il a été admis les montants suivants pour les travaux :
Objet
Type travaux
Montant TTC
SUR - surélévation
PV pour la structure métallique, la structure en 1’867’484
bois et la serrurerie.
RENF - renforcement structure
du bâtiment existant
Travaux complémentaires nécessaires après 2'385’533
l'ouvertures des dalles dans les salles de gym
et l'état des lieux des fondations d'origines.
CCITY - projet Cool City
Installation d'un collecteur pour analyser les
124’732
eaux souterraines à la base des contreforts et
permettre le développement du projet Cool
City.
PHVOL - installation panneaux
photovoltaïques
Travaux d'intégration des équipements PV
dans l'architecture du bâtiment.
125’425
P_CVS - travaux
Complément d'études et modification du projet 415’351
complémentaire pour garantir les pour garantir les seuils minimaux de la qualité
seuils max ppm
de l'air dans les salles de classes dans le
concept d'une ventilation naturelle.
Ces montants sont justifiables par rapport aux types de travaux demandés.
6
Recommandation du bureau IEC SA
Sur la base des documents à notre disposition, de notre analyse du dossier, des travaux complémentaires, IEC SA arrive
à la conclusion que le montant de CHF 13'842’817 TTC est pertinent pour la réalisation de l’extension du cycle
d’orientation de Sécheron à Genève.
Lausanne, lundi 04 avril 2025
Tournan Arnaud
Silvia Navarra
Chef de projet
Cheffe de projet
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
10 / 11
PL 13632
92/93
Annexe 01 - Analyse des coûts de construction
250404_CO_Secheron_Rapport_IEC.docx
11 / 11
93/93
PL 13632
ECOBAT Economie par éléments bâtiment
TABLEAU_3
Analyse des coûts de construction bâtiment selon CFE
Maître d'ouvrage
Analyse de l'estimation
Surélévation du CO Sécheron - Genève
Etat: 14.03.2025
OCBA
Mandataires
Office Cantonal des Bâtiments (OCBA)
Type d'ouvrage projeté
Projet
Date:
Récapitulation des frais macro-éléments
BATIMENT
Fondations D
MA
Parois extérieures C1+E3+E4+E5
MB
Toitures E1
MC
Gros oeuvre int.C0+C2+E0+E2+E6
MD
Installations I+E7+M8
ME
Aménagements int. M-M8
MF
Honoraires d'ouvrage W2
MW
Taxe sur la valeur ajoutée
MZ
Quantités
D2
PAE
E1
SP
SP
SP
SP
SP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 165 Fr/m2
1 063 Fr.
1 670 Fr/m2
767 Fr.
1 164 Fr./m2
1 358 Fr.
1 164 Fr/m2
589 Fr.
1 164 Fr/m2
828 Fr.
1 164 Fr/m2
1 011 Fr.
1 164 Fr/m2
400 Fr.
Frais d'investissement bâtiment
Récapitulation des frais groupes d'éléments CFE
GENERAL
Terrain
A
Travaux préparatoires
B
Inst.de chantier, échafaudages
C
D
Fondations
E
Gros oeuvre
I
Installations cvse
M Aménagements intérieurs
P
Installations d'exploitation
Q
Equipements d'exploitation
R
Ameublement, décoration
T
Aménagements extérieurs
Réserve
U
Frais secondaires
V
W Honoraires
Comptes d'attente, imprévus
X
Taxe sur la valeur ajoutée yc au PU
Z
SP
SP
D2
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SAA
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
gl
%
%
%
%
ST
*SIA 416
Surface de terrain
Surface terrain d'alentours
Surface terrain bâtie
Surface de plancher
Surface plancher extérieure
1.00
1.43
9.27
15.93
6.30
Fr.
6 925 732
78 sans honoraires
Fr.
7 391 342
100
Valeur référent.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr./m2
345 Fr.
1 164 Fr/m2
78 Fr.
Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
3 443 Fr.
1 164 Fr/m2
574 Fr.
1 164 Fr/m2
842 Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
1 164 Fr/m2
Fr.
Fr/m2
Fr.
1
Fr.
6 150 042
6.1% Fr.
6 150 042
20.5% Fr.
7 788 016
6.0% Fr.
8 255 588
8.1% Fr.
Montant
378 212
1 259 762
467 573
668 703
Général HT
Fr.
8 255 588
94
93
Général TTC
Fr.
8 924 291
100
100
Ratio
4.50
4 008 005
668 365
980 719
Paramètres Valeurs statistiques quantitatives
Coef. occupation du sol
SB/ST
Surf. plancher/surf. utile
SP/SU
#DIV/0!
m2
1 165
Quotient façades vide/plein
E5/FAC
0.39
m2
1 165
1.00
m2
1 670
Quotient parois extérieures
Quotient dimensionnel
PAE/SP
E1
Surface de façades (sans s-sol)
Surface parois extérieurs (y.c s-sol)
Surface de toiture
E1/SP
1.43
PAI
Surface parois, portes intérieures
m2
3 244
Quotient parois intérieures
PAI/SP
VB
Volume bâti SIA 416
m3
5 891
Quotient volumique
VB/SP
PAE
*
Valeurs référentielles financières bâtiment HT
Coût CFC 2/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 2/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
Coût CFC 1-9 TTC/surface de plancher C+D+E+I+M+W2
Coût CFC 1-9 TTC/volume bâti SIA 416 C+D+E+I+M+W2
VB
SP
m2
m3
1 164 Fr/m2
5 891 Fr/m3
ENV
m2
m2
m2
1 165 Fr/m2
1 165 Fr/m2
2 834 Fr/m2
985 Fr.
985 Fr.
856 Fr.
PAI
m2
757 Fr/m2
673 Fr.
SP
Coût/façades E4+E5
Coût/parois extérieures E3+E4+E5
Coût/enveloppe E1+E3+E4+E5
PAE
Coût/parois,portes intér. E6+M1+M4
IEC Institut pour l'Economie de la Construction
CP 983 CH-1001 Lausanne
m2
m3
Quantités
Valeur référent.
1 164 Fr/m2
4 938
5 891 Fr/m3
976
FAC
7 666
1 515
10.99
15.93
14.12
7.49
Ratio
COS
FAC
7.49
13.27
5.24
372
*
44.91
9.04
4.24
1 164 SPU
*
1.02
54.23
6.30
m2
*
1.23
SA/SP
m2
SPE
% Tot.
D2/SP
m2
SB
SP
m2
% Bât.
ST/SP
401 773
91 179
SP/ST
m2
*
17.32
13.04
Coef. utilisation du sol
*
16.75
21.39
CUS
SA
% Bât.
Bâtiment TTC
Quantités
ST
Ratio
D2/SP
Bâtiment HT
Frais d'investissement total
Quantités de base
Montant
1 237 976 PAE/SP
1 280 207 E1/SP
1 581 001
685 460
963 625
1 177 464
465 610
Montant HT
5 748 268
5 748 268
#DIV/0!
5.06
Ratio
8 924 291
8 924 291
1 146 798 FAC/SP
1 146 798 PAE/SP
2 427 004 ENV/SP
1.00
1.00
2.43
509 786
14.03.2025
page : 1